Orzecznictwo

Sygn. akt V.2 Ka 305/16 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 21 marca Sąd Rejonowy w Żorach uznał B. D. za winnego tego, że w okresie od 22 grudnia 2009r. do 15 lipca 2010r. w T. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wobec grożącej mu niewypłacalności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą Przedsiębiorstwo (...), nie mogąc zaspokoić wszystkich swoich wierzycieli spłacał niektórych z nich, działając na szkodę Zakładu Handlowo-Usługowego (...) z siedzibą w Ż., tj. występku z art. 302 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 302 § 1 kk wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 70 § 1 pkt 1 kk warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności

Sygn. akt II K 255/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Sosnowska Protokolant: Małgorzata Kwasigroch w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. – O. w G. – bez udziału po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.06.2016 r. w przedmiocie wydania wyroku łącznego w sprawie A. D., syna G. i M. z domu B., urodzonego w dniu (...) w G. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 20.03.2003 r. sygn. akt XIX K 465/03 za przestępstwo z art. 286 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł, wykonanie kary pozbawien

Sygn. akt VII K 69/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VII Wydział Karny w Hajnówce w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Front Protokolant: Piotr Jałoza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2016 r. w Hajnówce sprawy Ł. G., syna K. i M. z domu S., urodzonego w dniu (...) B. skazanego wyrokami: 1) Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22.12.2008 r. sygn. akt XV K 1274/08 za czyn popełniony w dniu 10.04.2008 r. z art. 280 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata, - w okresie próby skazanego oddano pod dozór kuratora, - postanowieniem z dnia 09.02.2012 r. zarządzono wykonanie kary, - dnia 22.01.2014 r. wykonano k

Sygn. akt VIII GC 90/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 30 grudnia 2014 r. powódka Gmina P. wniosła o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwoty 227 286,02 zł z ustawowymi odsetkami od 17 czerwca 2014 r. oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazała, że łączyła ją z pozwaną spółką umowa o roboty budowlane, modyfikowana czterema aneksami. Nadto strony zawarły umowę na wykonanie prac nie objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia robót dodatkowych. Pozwana, jako generalny wykonawca zawarła za zgodą powódki umowę z podwykonawcą W. S.. Z uwagi na opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy powódka naliczyła pozwanej kwotę 305 256,00 złotych tytułem kary umownej i złożyła oświadczenie o

Sygn. akt V Ka 248/16 UZASADNIENIE Wyrokiem Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 22 października 2015 roku, w sprawie sygn. akt II K 90/14 P. K. został uznany za winnego tego, że w dniu 12 stycznia 2014 roku w miejscowości W. Stary, działając w stanie znacznie ograniczonej poczytalności, kopiąc w samochód osobowy marki F. (...) nr rej. (...) dokonał uszkodzenia prawych przednich drzwi samochodu w postaci wgniecenia karoserii o wartości strat 5468,43 zł, tj. popełnienia przestępstwa z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. i na podstawie art. 288 § 1 k.k. został skazany na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. Sąd Rejonowy warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności na okres próby 1 roku, na podstawie a

Sygn. akt VIII GC 290/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 2 kwietnia 2015 r. powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Komornikach wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) kwoty 210.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 06 listopada 2014 r. oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazała, że dochodzona kwota stanowi niewypłacone powódce umówione wynagrodzenie za wykonanie umowy łączącej strony. Wskazała, że pozwany bezpodstawnie dokonał potrącenia kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy i tym samym niesłusznie nie wypłacił powódce umówionego wynagrodzenia. Zakwestionowała opóźnienie w wykonaniu umowy i tym samym podstawę naliczenia kary umownej. Wskazała ponadto, że część prac związanych z urucho

Sygn. akt V K 10/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie w V Wydziale Karnym w składzie: Przewodnicząca: SSO Małgorzata Wasylczuk Protokolant: Kinga Mistewicz w obecności Prokuratora Anety Ostromeckiej po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2016 roku sprawy K. D. urodzonego dnia (...) w L. syna M. i A. z domu B. skazanego prawomocnymi wyrokami: I. Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 lutego 2006 roku, sygn. akt II K 33/06, za przestępstwo popełnione w dniu 12/13 czerwca 1992 roku z art. 279 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby; postanowieniem z dnia 06 listopada 2014 r. zarządzono wykonanie kary

Sygn. akt II Ka 16/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 9 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Koninie Wydział II Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Waldemar Cytrowski – spr. SSO Robert Rafał Kwieciński SSO Marek Ziółkowski Protokolant: st. sekr. sąd. Irena Bąk przy udziale Jacka Górskiego Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu 3.06.2016 r. sprawy K. M., K. K. (1) i G. R. oskarżonych o przestępstwa z art. 279§1 kk i inne na skutek apelacji wniesionych przez oskarżoną K. M. i obrońcę oskarżonych K. K. (1) i G. R. od wyroku Sądu Rejonowego w Turku z 2.10.2015 r. sygn. akt II K 2/14 1. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że; - na podst. art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej K. M. kary pozbawienia wolności na ok

Sygn. akt II K 123/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Anna Szeląg Protokolant Karolina Szewczak w obecności Prokuratora Anny Krysińskiej po rozpoznaniu dnia 30.05.2016r. sprawy M. W. , urodz. (...) w N. syna A. i A. z d. B. skazanego wyrokami Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny: I. sygn. akt II K 478/10 z dnia 19.08.2010r., za przestępstwo z art.279§1kk, popełnione w dniu 13.05.2010r., na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próbny 3 lat, dozór kuratora; - - postanowieniem z dnia 24.10.2012r. sygn. akt II Ko 1286/12 Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary 1 roku pozbawienia wolności; - II. sygn. akt II K

Sygn. akt IV Ka 265/16 UZASADNIENIE Ł. T. został skazany prawomocnymi wyrokami: I. wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 07 listopada 1997 roku w sprawie II K 633/97, za czyn popełniony w dniu 25 maja 1997 roku, wypełniający dyspozycję art. 11 § 1 kk w zw. z art. 208 kk/69, na karę 1 roku pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat oraz karę grzywny w kwocie 600 zł; - postanowieniem z dnia 26 czerwca 1998 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; II. wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 21 kwietnia 1998 roku w sprawie II K 156/98, za czyn popełniony w okresie od 05 grudnia do 30 grudnia 1997 roku, wypełniający dyspozycję art. 208 kk w zw. z art. 203 § 1 kk w zw. z art. 58 kk/69, na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzyw

Sygn. akt II K 247/15 UZASADNIENIE S. P. (1)został skazany następującymi wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 16 lipca 1999 roku, sygn. akt II K 110/99, za przestępstwo popełnione w dniu 19 stycznia 1999r., z art. 279 § 1 kk, na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 4 lat próby, a następnie postanowieniem z 29 marca 2001 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary; 2. Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 22 grudnia 1999 roku, sygn. akt II K 215/99, za przestępstwo popełnione w dniu 7 czerwca 1999r., z art. 279 § 1 kk, na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 5 lat próby, a następnie postanowieniem z 29 marca 2001 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary; 3. Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia

Sygn. akt X K 82/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku w X Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Maria Julita Hartuna Protokolant: Marta Filipiak przy udziale prokuratora Marzeny Pawłowicz - Johnstone po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 r. sprawy H. D. , syna J. i M. z domu S., urodzonego (...) w P. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 15 października 2003 roku w sprawie o sygnaturze akt II K 602/03 za czyn popełniony w dniu 11 maja 1995 roku z art. 279 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych po 10 zł; wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 lata, jednakże postanowieniem z dnia 29

X GC 545/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 lipca 2014 roku powód (...) spółka ograniczoną odpowiedzialnością w B. wniósł o zasądzenie od pozwanego T. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w M. kwoty 105.167,27 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania powód wskazał, że działając w charakterze podwykonawcy zawarł w dniu 16 stycznia 2012 roku z pozwanym jako wykonawcą umowę o wykonanie robót budowlanych, której przedmiotem były roboty polegające na montażu instalacji teletechnicznych wewnętrznych oraz zewnętrznych, szczegółowo określone w załączniku nr 1 do umowy. Wynagrodzenie powoda z tytułu wykonania umowy wynosiło 868.856,00 zł. P

Sygn. akt V Ka 69/16 UZASADNIENIE K. M. został oskarżony o to, że w dniu 10 czerwca 2013 roku w Z. posłużył się jako autentycznym uprzednio podrobionym zapytaniem o udzielnie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości wystawionym na osobę K. M., datowanym na dzień 7 czerwca 2013 roku, w firmie (...) celem zatrudnienia tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. Wyrokiem z dnia 22 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu uznał oskarżonego K. M. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu, wypełniającego dyspozycję przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 270 § 1 k.k. wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawie

Sygn. akt V Ka 107/16 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu 9 listopada 2015 roku, w sprawie V K 613/15, wyrok łączny obejmujący prawomocne skazania E. C. wyrokami: I. Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt IV K 213/09 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 14 października 2008 r., za który wymierzono jej karę 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych każda; postanowieniem z dnia 8 grudnia 2011 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, I

Sygn. akt II K 241/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział II Karny w składzie: Sędzia: SSR Ewa Lemanowicz-Pawlak Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Pietrzak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum – Zachód w Toruniu Mirosława Olejnika po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016 r. sprawy: skazanego L. K. (1) , ur. (...) w S., syna W. i K. z domu C. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1. wyrokiem Sądu Rejonowego w Działdowie z dnia 27 czerwca 2012r. sygn.. akt IIK 315/12 za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony dnia 15.02.2012r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3-letni okres próby. Postanowieniem z dnia 21.01.2015r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawien

UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 20.01.2016r. wydanym w sprawie II K 828/15 na posiedzeniu w trybie art. 335 k.p.k. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. uznał oskarżonego J. J. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 178a §1 k.k. polegającego na tym, że w dniu 01.11.2015r. około godz. 19:30 w G. W.. na ulicy (...) prowadził motorower marki J. o nr rej. (...). W ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości 0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Za przypisany czyn sąd ten na podstawie art. 178a §1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 69 §1 i 2 k.k., 70 §1 pkt 1 k.k. sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności na okres 2 lat próby. Z kolei na podstawie art. 42 §2 k.k. sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz

Sygn. akt II K 739/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 14 kwietnia 2016 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: K. D. został skazany prawomocnymi wyrokami: Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 10 marca 2004 r., sygn. akt II K 1556/03: - za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełniony w dniu 20/21 października 2003 r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, - za czyn z art. 279 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 20/21 października 2003 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. W miejsce wyżej opisanych jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 (czterech) lat. Na poczet orzeczonej kary

Sygn. akt: VIII K 221/16 WYROK ŁĄCZNY Dnia 26 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Jędrzej Czerwiński Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Witkowska w obecności oskarżyciela Joanny Kordzińskiej po rozpoznaniu dnia 26 kwietnia 2016 roku sprawy: A. Z.s. W. i B. z domu R., ur. (...) w T. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 15.09.2014 roku w sprawie VIII K 934/14 za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony w okresie 18 lipca 2014 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący lat 5 (pięć) i grzywnę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych; 2. Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 6.11.2014 roku w sprawie II K 869/14 za czyn z art. 62

Sygn. akt: VII K 20 / 16 O.; dnia 26.04.2016 roku WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VII Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Hubert Frankowski Protokolant : St. sekr. sąd. Anna Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu 26.04.2016r. sprawy: D. S. s. A. i H. z d. D. ur. (...) w O. skazanego prawomocnymi orzeczeniami : ⚫ wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 29.03.2012r. w sprawie VII K 184/12 za przest. z art. 178 a § 1 Kk popełniony w dniu 17.12.2011r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, przy czym: postanowieniem SR w Opolu z 5.03.2015r. zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności; ⚫ wyrokiem Sądu Rejonowego w Brzegu z dnia 25.09.2013r. w sprawie II K 420/1