Orzecznictwo

Sygn. akt I AGa 516/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Jerzy Bess Sędziowie: SSA Paweł Czepiel SSA Teresa Rak (spr.) Protokolant: st.sekr. sądowy Beata Zaczyk po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2019 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko Skarbowi Państwa – Lasy Państwowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo D. w D. zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 27 lipca 2018 r. sygn. akt VII GC 250/16 1. prostuje błędnie określone w zaskarżonym wyroku nazwisko powódki w ten sposób, że w komparycji w miejsce słów „z powództwa E. P.” wpisuje słowa „z p

Sygn. akt I ACa 35/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący:SSA Katarzyna Jakubowska - Pogorzelska Sędziowie: SA Joanna Wiśniewska - Sadomska SO del. Anna Strączyńska (spr.) Protokolant:protokolant sądowy Konrad Stanilewicz po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. R. i R. R. przeciwko R. L. (1) o ukształtowanie i zapłatę i z powództwa wzajemnego R. L. (1) przeciwko M. R. i R. R. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 maja 2018 r., sygn. akt XXIV C 1165/13 I. zmienia zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że dodaje punkt piąty o treści: umarza postępowanie z powództwa wzajemnego co do kwot

Sygn. akt I ACa 476/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Elżbieta Bieńkowska (spr.) Sędziowie : SA Jarosław Marek Kamiński SA Dariusz Małkiński Protokolant : Izabela Lach po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. i K. S. przeciwko (...) w B. przy udziale interwenienta ubocznego (...) Spółki z o.o. w B. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 8 maja 2018 r. sygn. akt I C 1324/16 I. oddala apelację; II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. E. J. M. D. M. UZASADNIENIE Powodowie K. K. i K. S. – wspólnicy (...) spółka cywil

Sygn. akt I C 899/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Michał Jank protokolant: sekr. sąd. Karolina Marcinkowska po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w G. przeciwko S. S. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego S. S. na rzecz powoda Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w G. kwotę 234.789,47 (dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 47/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 18 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty;. 2. oddala powództwo w pozostałym zakresie; 3. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.376 zł (dwa tysiące trzysta sied

Sygn. akt: XVIII C 1062/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XVIII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Ławrynowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Karolina Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. C. i P. C. przeciwko K. M. (1) i K. M. (2) o zapłatę 1. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powodów 419.000 (czterysta dziewiętnaście tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi w stosunku do pozwanego K. M. (2) od dnia 8 lipca 2017 r. do dnia zapłaty, a w stosunku do pozwanej K. M. (1) od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty; 2. oddala powództwo w pozostałym zakresie; 3. kosztami procesu obciąża powodów w 13 %, a pozwanych solidarnie w 87%

Sygn. akt I AGa 44/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Krzysztof Józefowicz Sędziowie: SSA Małgorzata Goldbeck-Malesińska (spr.) (del.) SSO Małgorzata Wiśniewska Protokolant: protokolant Halszka Mróz po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2019 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko Powiat (...)-Zarząd Dróg Powiatowych w O. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 listopada 2018 r. sygn. akt IX GC 540/16 1. oddala apelację; 2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacjnym. Małgorzata Goldbeck-Malesińska Krzysztof Józefowicz Małgorzata Wiśniewska I ACa 44/19 UZ

sygn. akt VIII Ga 583/18 Uzasadnienie Wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie z powództwa (...) spółki jawnej w D. przeciwko R. B.. I. Przedmiot postępowania. 1. Powódka przedmiotem roszczenia uczyniła żądanie zapłaty kwoty 31.645,44 zł. Podając podstawę faktyczną powództwa wskazała, że wykonała na rzecz pozwanego roboty budowlane polegające na ociepleniu budynku drukarni wraz z montażem i demontażem rusztowań, pozwany odmówił zapłaty części wynagrodzenia. 2. Pozwany domagał się oddalenia powództwa twierdząc, że strona powodowa wykonała umowę częściowo, po terminie i wskutek opóźnienia pozwany odstąpił od umowy. Powódka nie wykazała ilości wykonach robót, które ponadto były wadliwe i wad tych nie usunięto w oznaczonym terminie. Pozwany podniósł, że war

Sygn. akt I ACa 856/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2019 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Jadwiga Chojnowska Sędziowie : SA Elżbieta Bieńkowska SO del. Jacek Malinowski (spr.) Protokolant : Anna Bogusławska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2019 roku w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa W. W. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez (...) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 kwietnia 2018 r. sygn. akt I C 629/16 I. oddala apelację; II. zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 4 050 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym. (...) UZASADNIENIE Powód W. W. prowadzący działa

Sygnatura akt VIII GC 90/18 UZASADNIENIE Pozwem złożonym 6 czerwca 2017 r. (k. 2 i n.) powodowie M. W. (1), B. W. oraz E. W. domagali się zasądzenia od pozwanego M. I. w sposób solidarny na ich rzecz 304.000 zł z odsetkami ustawowymi (od kwoty 244.720 zł od 15 lutego 2017 r. oraz od kwoty 59.280 zł od 2 czerwca 2017 r.) oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wyjaśnili, że dochodzonej kwoty domagają się od pozwanego tytułem kary umownej za 200 dni opóźnienia w wykonaniu inwestycji „Budynek usługowo-mieszkalny na działce nr (...), obręb 020 w M. przy ul. (...) w M.” na podstawie umowy o roboty budowlane z 7 września 2015 r. Zgodnie z umową pozwany miał zakończyć roboty do 31 maja 2016 r., jednak nie dokończył elewacji frontowej budynku oraz nie położył okładzin na zabudowach balkonach. Budyne

Sygn. akt XII Ga 244/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2019r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XII Gospodarczy – Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący- Sędzia: SO Bożena Cincio -Podbiera Sędzia: SO Aneta Stożek Sędzia: SO Jacek Hanszke Protokolant: osobiście po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2019 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa I. T. przeciwko (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przy udziale (...)z siedzibą w K. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 23 lipca 2018 r. sygn. akt V GC 521/17/S I. oddala apelację; II. zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. SSO Aneta S

Sygn. akt VI GC 2918/17 UZASADNIENIE W dniu 8 listopada 2017 r. strona powodowa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniósł pozew przeciwko pozwanemu J. B. o zapłatę kwoty 22.272 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty, nadto zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu wskazała, iż strony zawarły dwie umowy o roboty budowlane, do których wykonania pozwany nie przystąpił. Strona powodowa rozwiązała umowy w dniu 24 maja 2017 r. Przedmiotem pozwu jest roszczenie z tytułu nałożonych kar umownych, w związku z brakiem przystąpienia do wykonania robót. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu wskazał,

Sygn. akt XIII Ga 1305/18 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zasądził od M. H. na rzecz (...) spółki z o.o. w W. kwotę 26.552,68 zł wraz z odsetkami określonymi w wyroku, oddalił powództwo w pozostałym zakresie. (wyrok – k. 462) Od wskazanego wyroku apelację złożyły obie strony. Pozwany zaskarżył wyrok w części uwzględniającej powództwo oraz w zakresie kosztów procesu. Pozwany zarzucił wyrokowi naruszenie prawa procesowego mające wpływ na treść rozstrzygnięcia: - art. 233 § 1 k.p.c. przez błędną, sprzeczną z zasadami logiki i doświadczenia życiowego ocenę materiału dowodowego w postaci opinii biegłego, zeznań świadka K. J., a także pominięcie dowodu w postaci protokołu serwisowego nr (...) z dnia 9 lutego 2012 roku na skutek czeg

Sygn. akt VI ACa 1590/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia SA – Tomasz Pałdyna (spr.) Sędzia SA – Jacek Sadomski Sędzia SO del. – Grzegorz Tyliński Protokolant: sekr. sądowy Martyna Arcon-Jakubiak po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - (...) przeciwko (...) w P. (Czechy) oraz (...) sp. z o.o. w C. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt XXV C 648/16 I. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym co do 50 groszy i w tym zakresie postępowanie umarza; II. oddala apelację w pozostałej części; III. zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powoda

Sygn. akt V ACa 416/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Alicja Fronczyk Sędziowie: SA Ewa Kaniok (spr.) SO del. Joanna Piwowarun-Kołakowska Protokolant: Aleksandra Napiórkowska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko D. B. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. akt II C 1115/14 I. oddala apelację; II. zasądza od D. B. na rzecz D. K. kwotę 4.050 zł (cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym. Joanna Piwowarun – Kołakowska Alicja Fronczyk Ewa Kaniok Sygn. akt V ACa 416/18

Sygn. akt III Ca 1633/18 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 28 maja 2018 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi: 1. zasądził od pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w Ł. na rzecz powoda J. A. kwotę 36.254,90 zł z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 3 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty; 2. oddalił powództwo w pozostałej części; 3. przyznał biegłemu J. K., za sporządzenie opinii pisemnej uzupełniającej nr 2 oraz za stawiennictwo na rozprawie w dniu 14 maja 2018 r. i wydanie na niej ustnej opinii uzupełniającej, wynagrodzenie w wysokości łącznej 564,28 zł, którą to kwotę nakazał wypłacić biegłemu z zaliczki uiszczonej przez pozwaną Wspólnotę Mieszkaniową (...) przy u

Sygnatura akt VIII Ga 532/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Górska Sędziowie: SO Robert Bury (spr.) SR del. Monika Rzepiejewska Protokolant: stażysta Paulina Woszczak po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2019 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w D. przeciwko R. B. (1) na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie XI GC 1321/15 1. oddala apelację; 2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.800 zł (jednego tysiąca ośmiuset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Robert Bury Agnieszka Górska Monika Rzepiejewska

Sygn. akt VIII GC 81/18 UZASADNIENIE Pozwem z 27 marca 2017 r. powód Z. D. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanej Zakładu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. kwoty 88.423,70 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 25 października 2016 r. oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu powód powołał się na łączącą strony umowę o roboty budowlane m.in. sieci ciepłowniczej w B., po rozwiązaniu której przedstawiciel pozwanej W. M. (1) wystąpił do powoda z ofertą nabycia - celem wykorzystania przy dalszych pracach na budowie - pozostających w dyspozycji powoda rur ciepłowniczych. Następnie na podstawie zawartej przez strony umowy sprzedaży rur powód wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę 113.787,30 zł, z adnotacją o odbiorze towaru podpisaną przez W. M. (1). Ostatecznie - wobec złożenia pr

Sygn. akt XIII Ga 1305/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia S.O. Jolanta Jachowicz Sędziowie: S.O. Bartosz Kaźmierak S.R. (del.) Marcin Wojciechowski Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Sasin-Oset po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2019 roku w Łodzi sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko M. H. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieściom w Łodzi z dnia 31 stycznia 2018 roku sygn. akt XIII GC 1202/13 I. odrzuca obie apelacje w zakresie zaskarżenia punktu 3 wyroku, II. oddala obie apelacje w pozostałym zakresie. Jolanta Jachowicz Bartosz Kaźmi

Sygn. akt I AGa 447/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Rafał Dzyr Sędziowie: SSA Józef Wąsik SSA Teresa Rak (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Kłosińska po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2019 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko (...) sp. z o.o. spółki komandytowej w O. o zapłatę na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26 czerwca 2018 r. sygn. akt IX GC 817/15 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść: „I. zasądza od (...)spółka z o.o. spółki komandytowej w O. (poprzednio (...) spółka z o.o. spółki komandytowej) na rzecz (...) spółki z o.o. w