Orzecznictwo

Sygn. akt I ACa 1577/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Hanna Rojewska Sędziowie: SA Alicja Myszkowska (spr.) SO del. Ryszard Badio Protokolant: st. sekr. sąd. Julita Postolska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. przeciwko J. M. (1), prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą M. J. R. Zakład Budowlany w C. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 marca 2014 r. sygn. akt X GC 817/12 I. z apelacji pozwanego zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1 i 2 w ten tylko sposób, że obniża zasądzoną w punkcie 1 kwotę 109.510,51 złotych do kwoty 83.500

Sygn. akt X GC 817/12 UZASADNIENIE W pozwie w postępowaniu upominawczym z dnia 17 września 2012 roku powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąw C.wniosła o zasądzenie od pozwanego J. M.prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w C.kwoty 413.500,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz kosztami postępowania, w tym – kosztami zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że zawarła z pozwanym umowę o roboty budowlane, które – od początku jej realizacji – wykonywane były przez pozwanego ze zwłoką, nie dotrzymywał on bowiem terminów realizacji określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. Nadto, w trakcie realizacji prac budowlanych wykonawcy wskazywano na wady wykonywany

Sygn. akt. X GC 817/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Bartosz Kaźmierak Protokolant: sekr. sąd. Bartłomiej Czyżewski po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko J. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...)w C. o zapłatę 413.500,00 złotych 1) zasądza od pozwanego J. M.prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mikołajczak (...)w C.na rzecz powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąw C.kwotę 109.510,51 zł. (sto dziewięć tysięcy pięćset dziesięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 wrześ