Orzecznictwo

Sygn. akt I ACa 651/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSA Iwona Biedroń Sędziowie: SSA Sławomir Jurkowicz SSA Dariusz Kłodnicki (spr.) Protokolant: Beata Grzybowska po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko (...)sp. z o.o. we W. o zapłatę na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22 października 2014 r. sygn. akt X GC 39/13 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: - zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej 1.220.000 (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy) zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 19 lutego 2013 r. do dnia zapłaty, oddalając

UZASADNIENIE W pozwie złożonym 12 listopada 2012 roku (...) Spółka Akcyjna w upadłości układowej w P. żądała zasądzenia od pozwanej Agencji (...) Spółki z o.o. w P. kwoty 5.581.569,74 zł, z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Powódka podniosła, iż na dochodzoną pozwem kwotę składają się: należność z tytułu kary umownej stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego, na podstawie umowy stron z 22.03.2010 r., w wysokości 1.241.150,85 zł, a także należność z tytułu „kosztów (wartości robót) poniesionych przez (...) S.A. związanych z realizacją umowy”, w wysokości 4.340.418,89 zł. W zakresie pierwszej z ww. należności, w uzasadnieniu pozwu strona powodowa powołała się na okoliczność odstąpienia od przedmiotowej umowy o roboty budowlane przez pozwaną, z

sygn. akt X GC 39/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Maciejewski Protokolant: sekr. sąd. Anna Parteka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2014 r. w Ł. sprawy z powództwa (...) w upadłości likwidacyjnej w P. przeciwko Agencji (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o zapłatę 5.581.569,74 zł 1) oddala powództwo; 2) zasądza od Syndyka masy upadłości (...) Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w P. na rzecz Agencji (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 7217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt V ACz 415/13 POSTANOWIENIE Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział V Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSA Iwona Wilk Sędziowie : SA Olga Gornowicz-Owczarek SO del. Jerzy Strzygocki ( spr. ) po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2013 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) spółki jawnej z siedzibą w S. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę na skutek zażalenia strony pozwanej na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2013 r. sygn. akt X GC 39/13 p o s t a n a w i a : o d d a l i ć z a ż a l e n i e. UZASADNIENIE : W zarzutach od wydanego w sprawie nakazu zapłaty strona pozwana zgłosiła wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty w oparciu o dyspozycje art. 742 § 1 k.p.c. w