Orzecznictwo

Sygn. akt VIII GC 90/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 30 grudnia 2014 r. powódka Gmina P. wniosła o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwoty 227 286,02 zł z ustawowymi odsetkami od 17 czerwca 2014 r. oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazała, że łączyła ją z pozwaną spółką umowa o roboty budowlane, modyfikowana czterema aneksami. Nadto strony zawarły umowę na wykonanie prac nie objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia robót dodatkowych. Pozwana, jako generalny wykonawca zawarła za zgodą powódki umowę z podwykonawcą W. S.. Z uwagi na opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy powódka naliczyła pozwanej kwotę 305 256,00 złotych tytułem kary umownej i złożyła oświadczenie o

Sygn. akt VIII GC 90/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska - Grzelczak Protokolant: stażysta Marta Serwatka po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy P. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz powoda Gminy P. kwotę 227 286,02 zł ( dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych dwa grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2015 roku; 2. oddala powództwo w pozostałym zakresie co do odsetek; 3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1