VIII GC 69/15UzasadnienieSąd Okręgowy w Szczecinie24 września 2018
VIII GC 69/15 UZASADNIENIE Województwo (...) Zarząd Melioracji i (...) w S. złożył pozew przeciwko K. B. o zapłatę kwoty 298.021,11 zł z ustawowymi odsetkami od 9 września 2014 r., domagając się jednocześnie zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazane zostało, że strony zawarły umowę o roboty budowlane, powód jako zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, co zostało dokonane pismem z 27 czerwca 2014 r., konsekwencją tego oświadczenia jest roszczenie powoda wobec pozwanego o zapłatę kary umownej w wysokości 596.042,22 zł z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Objęta żądaniem pozwu kwota w wysokości 298.021,11 zł stanowi część kwoty z tytułu kar
VIII GC 69/15WyrokSąd Okręgowy w Szczecinie9 sierpnia 2018
Sygn. akt VIII GC 69/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Kądziołka Protokolant: stażysta Magdalena Owsianka po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Państwowego Gospodarstwa (...) w W. przeciwko K. B. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego K. B. przeciwko Państwowemu Gospodarstwu (...) w W. o zapłatę 1. oddala powództwo Państwowego Gospodarstwa (...) w W., 2. rozstrzyga o kosztach procesu z zastosowaniem zasady odpowiedzialności za wynik sprawy przy założeniu, że pozwany K. B. wygrał sprawę w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów procesu referendarzowi sądowemu; 1. zasądza od pozwanego wzajemnego Państwowe