Orzecznictwo

Sygn. akt I AGa 91/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2020 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Edyta Buczkowska-Żuk (spr.) Sędziowie: SSA Tomasz Żelazowski SSA Halina Zarzeczna Protokolant: St. sekr. sąd. Magdalena Goltsche po rozpoznaniu w dniu 29 października 2020 r. na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa Państwowego Gospodarstwa (...) w W. przeciwko K. B. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego K. B. przeciwko Państwowemu Gospodarstwu (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 9 sierpnia 2018 r. sygn. akt VIII GC 69/15 I. oddala obie apelacje, II. znosi wzajemnie między stronami koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. SSA Tom

VIII GC 69/15 UZASADNIENIE Województwo (...) Zarząd Melioracji i (...) w S. złożył pozew przeciwko K. B. o zapłatę kwoty 298.021,11 zł z ustawowymi odsetkami od 9 września 2014 r., domagając się jednocześnie zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazane zostało, że strony zawarły umowę o roboty budowlane, powód jako zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, co zostało dokonane pismem z 27 czerwca 2014 r., konsekwencją tego oświadczenia jest roszczenie powoda wobec pozwanego o zapłatę kary umownej w wysokości 596.042,22 zł z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Objęta żądaniem pozwu kwota w wysokości 298.021,11 zł stanowi część kwoty z tytułu kar

Sygn. akt VIII GC 69/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Kądziołka Protokolant: stażysta Magdalena Owsianka po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Państwowego Gospodarstwa (...) w W. przeciwko K. B. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego K. B. przeciwko Państwowemu Gospodarstwu (...) w W. o zapłatę 1. oddala powództwo Państwowego Gospodarstwa (...) w W., 2. rozstrzyga o kosztach procesu z zastosowaniem zasady odpowiedzialności za wynik sprawy przy założeniu, że pozwany K. B. wygrał sprawę w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów procesu referendarzowi sądowemu; 1. zasądza od pozwanego wzajemnego Państwowe

Sygn. akt VIII Gz 69/15 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Budzyńska Sędziowie: SSO Piotr Sałamaj SSO Agnieszka Górska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 roku w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę na skutek zażalenia powódki na rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w pkt III postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2014 roku, sygn. akt XI GC 913/14 postanawia: I. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zasądzić od powódki S. (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. n

Sygnatura akt VIIIGa 69/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Woźniak Sędziowie: SO Anna Budzyńska SO Krzysztof Górski (spr.) Protokolant: sekr.sądowy Agnieszka Grygiel st.sekr.sądowy J. W. po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2015 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w S. przeciwko (...) spółka akcyjna z siedzibą w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego (...) spółka akcyjna z siedzibą w S. od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 27 listopada 2014 roku, sygnatura akt X GC 338/14 I. oddala apelację; II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda