Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 11 września 2024 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji
w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Spis treści
- Treść obwieszczenia
- Załącznik - Tekst jednolity ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji
w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
- Rozdział 1 - Przepisy ogólne
- Rozdział 1a - Decyzja zasadnicza i zmiana struktury właścicielskiej inwestora
- Rozdział 2 - Przygotowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
- Rozdział 3
- Rozdział 4 - Nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości i realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
- Rozdział 5 - Postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
- Rozdział 6 - Udzielanie zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
- Rozdział 7 - Zadania inwestora na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
- Rozdział 8 - Podział korzyści pomiędzy gminami w związku z budową elektrowni jądrowych
- Rozdział 9 - Inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
- Rozdział 9a - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa oraz inwestycji towarzyszących
- Rozdział 10 - Przepisy karne i kary administracyjne
- Rozdział 11 - Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy
Treść obwieszczenia
1.
Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących , z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem
administracji rządowej oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 4 września 2024 r.
2.
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje
art. 61-63, art. 67 i art. 84 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej , które stanowią:
„
Art. 61.
1.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że sprawy te toczą się przed organem, który
przejął zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.
2.
Organ, który przejął zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmuje
związane z tymi zadaniami i kompetencjami prawa i obowiązki organu, który utracił
te zadania i kompetencje, w tym także wynikające z umów i porozumień.
3.
Akta spraw, rejestry, ewidencje, listy i bazy danych, prowadzone przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy przez organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie
niniejszej ustawy, przejmuje organ, który przejął od niego w tym zakresie zadania
i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.
4.
Organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazuje
niezwłocznie organowi, który przejął od niego zadania i kompetencje na podstawie niniejszej
ustawy, dokumentację związaną z wykonywaniem przejętych zadań i kompetencji, w tym
także w postaci informatycznych nośników danych.
5.
Z czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządza się protokół.
Art. 62.
Dyrektorzy generalni urzędów obsługujących organy, które utraciły zadania i kompetencje
na podstawie niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, przekażą sprawy wszczęte i niezakończone dyrektorom generalnym urzędów obsługujących
organy, które przejęły te zadania i kompetencje. Z czynności przekazania sporządza
się protokół.
Art. 63.
Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organ, który
utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, a także dokumenty sporządzone
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ten organ albo przy jego udziale,
w szczególności uzgodnienia, zatwierdzenia, akceptacje, wezwania, wpisy do rejestrów,
zlecenia, wskazania, weryfikacje, notyfikacje, opinie i zaświadczenia, zachowują ważność,
przy czym dokumenty wydane na czas określony - zachowują ważność przez okres, na który
zostały wydane.
”
„
Art. 67.
W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze
rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń,
dotacji podmiotowej i celowej, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa,
z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej,
a do czasu jego wejścia w życie dochody i wydatki są realizowane w ramach dotychczasowych
części.
”
„
Art. 84.
Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia,
z wyjątkiem:
1)
art. 65 ust. 2 i art. 73 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
2)
art. 47 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
”
.
Załącznik - Tekst jednolity ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1.
Ustawa określa:
1)
zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
2)
organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1;
3)
podział korzyści pomiędzy gminami z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy
elektrowni jądrowych.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe .
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
inwestycja towarzysząca:
a)
inwestycję w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany
sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki:
-
-sieci przesyłowych w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne koniecznych do przyłączenia obiektu energetyki jądrowej do sieci elektroenergetycznej lub wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej,
-
-sieci dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne koniecznych do wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej,
-
-sieci ciepłowniczych lub sieci chłodniczych koniecznych do wyprowadzenia ciepła lub chłodu z elektrowni jądrowej,
b)
inną inwestycję niezbędną do:
-
-budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, rozruchu, eksploatacji lub rozbiórki obiektu energetyki jądrowej, w szczególności w zakresie stacji elektroenergetycznych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i chłodniczych, infrastruktury drogowej, hydrotechnicznej i kolejowej, placów składowych, obiektów magazynowych, magazynów energii, instalacji do produkcji, dystrybucji lub magazynowania wodoru, budynków produkcyjnych, montowni lub wytwórni,
-
-(uchylone)
-
-prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5c,
-
-prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia dla obiektu energetyki jądrowej raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,
-
-prowadzenia badań lub innych prac zmierzających do sporządzenia dla obiektu energetyki jądrowej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ;
1a)
inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej - inwestycję polegającą na
budowie, przebudowie, remoncie, utrzymaniu, użytkowaniu, zmianie sposobu użytkowania,
rozruchu, eksploatacji lub rozbiórce obiektu energetyki jądrowej wraz z infrastrukturą
niezbędną do obsługi;
1b)
infrastruktura niezbędna do obsługi - obiekty, urządzenia, sieci i instalacje niezbędne
do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania,
rozruchu, eksploatacji lub rozbiórki obiektu energetyki jądrowej, w szczególności:
stacje elektroenergetyczne, tymczasowe obiekty budowlane, obiekty sieci gazowej, sieci
i przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, telekomunikacyjne,
teleinformatyczne i chłodnicze, infrastruktura drogowa, hydrotechniczna i kolejowa,
place składowe, obiekty magazynowe, magazyny energii, instalacje do produkcji, dystrybucji
lub magazynowania wodoru, budynki produkcyjne, montownie lub wytwórnie;
1c)
elektrownia jądrowa - elektrownię jądrową w rozumieniu art. 3 pkt 6f ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
2)
obiekt energetyki jądrowej - elektrownię jądrową lub działające na potrzeby energetyki
jądrowej:
a)
zakład wzbogacania izotopowego,
b)
zakład wytwarzania paliwa jądrowego,
c)
zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego,
d)
przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego,
e)
obiekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych,
f)
zakład do wydobywania rud uranu i toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania,
g)
składowisko odpadów promieniotwórczych.
Art. 3.
Inwestycje, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, są inwestycjami celu publicznego
w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Rozdział 1a
Decyzja zasadnicza i zmiana struktury właścicielskiej inwestora
Art. 3a.
1.
Decyzja zasadnicza określa dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej i uprawnia do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji niezbędnych
do przygotowania, realizacji i użytkowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej. Decyzja zasadnicza zabezpiecza interes publiczny pod względem celów polityki
państwa, w tym polityki energetycznej, polityki surowcowej i interesu surowcowego
państwa, oraz bezpieczeństwa państwa.
2.
Decyzję zasadniczą wydaje się inwestorowi, który posiada siedzibę w państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwie członkowskim
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
3.
Decyzję zasadniczą wydaje się dla jednego albo więcej niż jednego obiektu energetyki
jądrowej, jeżeli te obiekty są ze sobą funkcjonalnie powiązane.
41)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Decyzję zasadniczą wydaje minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi
na wniosek inwestora.
Art. 3b.
1.
Wniosek o wydanie decyzji zasadniczej zawiera:
1)
charakterystykę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym określenie:
a)
planowanej łącznej mocy zainstalowanej - w przypadku elektrowni jądrowej,
b)
planowanego okresu eksploatacji obiektu energetyki jądrowej,
c)
gmin, na których obszarze proponuje się lokalizację inwestycji,
d)
przewidzianych do zastosowania technologii reaktorowych - w przypadku elektrowni jądrowej;
2)
opis struktury właścicielskiej wnioskodawcy;
3)
opis znaczenia inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz potrzeby
jej realizacji w ramach krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepło;
4)
opis technologii przewidzianych do zastosowania do wydobywania rud uranu lub toru
ze złóż - w przypadku zakładu do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż i do ich wstępnego
przetwarzania;
5)
opis technologii składowania odpadów promieniotwórczych oraz planowaną pojemność składowiska
odpadów promieniotwórczych - w przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych;
6)
opis planowanego sposobu finansowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej, w tym wskazanie planowanych źródeł pozyskiwania środków finansowych.
2.
Do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej inwestor dołącza dokumenty potwierdzające
strukturę właścicielską wnioskodawcy oraz dowód wniesienia opłaty, o której mowa w
art. 3c ust. 1.
3.
Do wniosku o zmianę decyzji zasadniczej przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 3c.
1.
Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi rozpatruje wniosek
o wydanie:2)Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy, o której
mowa w odnośniku 1.
1)
decyzji zasadniczej - po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 200 000
zł;
2)
decyzji o zmianie decyzji zasadniczej - po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty w
wysokości 100 000 zł.
21)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na
rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.
Art. 3d.
1.
Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi wydaje decyzję zasadniczą
albo odmawia wydania decyzji zasadniczej w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku
o wydanie decyzji zasadniczej, biorąc pod uwagę interes publiczny, w szczególności:2)Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy, o której
mowa w odnośniku 1.
1)
cele polityki państwa, w tym polityki energetycznej, polityki surowcowej i interesu
surowcowego państwa, włącznie z bieżącym i przewidywanym krajowym zapotrzebowaniem
na energię elektryczną lub ciepło;
2)
wpływ inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na bezpieczeństwo wewnętrzne
państwa.
2.
Wydanie albo odmowa wydania decyzji zasadniczej następuje po zasięgnięciu opinii:
1)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa;
2)
ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie wpływu inwestycji na politykę surowcową
państwa;
3)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w zakresie wpływu inwestycji na aktywa
państwowe;
43)Dodany przez art. 35 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.)
ministra właściwego do spraw energii w zakresie wpływu inwestycji na politykę energetyczną
państwa.
3.
W przypadku wydłużenia, na podstawie art. 35 ust. 1b, terminu na wydanie opinii, o
której mowa w ust. 2 pkt 1, termin na wydanie decyzji zasadniczej ulega odpowiedniemu
wydłużeniu.
4.
Do postępowania o wydanie decyzji zasadniczej nie stosuje się przepisu art. 31 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego , zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”.
5.
Wydanie albo odmowa wydania decyzji zasadniczej następuje w formie decyzji administracyjnej.
Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
6.
Do postępowania w sprawie zmiany decyzji zasadniczej przepisy ust. 1-5 stosuje się
odpowiednio.
Art. 3e.
Decyzja zasadnicza określa następujące dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej:
1)
wskazanie gmin, na których obszarze dozwala się lokalizację inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej, spośród gmin wskazanych we wniosku o wydanie decyzji
zasadniczej;
2)
dozwoloną maksymalną moc zainstalowaną oraz dozwolone rodzaje technologii reaktorowych
spośród technologii wskazanych we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej - w przypadku
elektrowni jądrowej;
3)
dozwolone rodzaje technologii składowania odpadów promieniotwórczych spośród technologii
wskazanych we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej oraz maksymalną pojemność składowiska
odpadów promieniotwórczych - w przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych.
Art. 3f.
11)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Zgody ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi wymaga osiągnięcie
pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych , w spółce będącej podmiotem, który uzyskał decyzję zasadniczą, lub w spółce będącej
wspólnikiem lub akcjonariuszem w tym podmiocie.
21)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi udziela zgody, o której
mowa w ust. 1, albo odmawia udzielenia tej zgody, biorąc pod uwagę przesłanki, o których
mowa w art. 3d ust. 1, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w zakresie wpływu inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa.
31)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, do ministra właściwego do
spraw gospodarki surowcami energetycznymi występuje podmiot, który zamierza osiągnąć
pozycję dominującą, w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
4.
Wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
opis sposobu i trybu osiągnięcia pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa
w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, wraz z potwierdzającymi ją dokumentami, w szczególności opisem planowanej zmiany
struktury właścicielskiej spółki będącej podmiotem, który uzyskał decyzję zasadniczą,
lub spółki będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem w tym podmiocie;
2)
dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 3c ust. 1 pkt 2.
51)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Jeżeli osiągnięcie pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, nastąpiło bez uzyskania uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw gospodarki
surowcami energetycznymi, decyzja zasadnicza wygasa, a wykonanie wydanych na jej podstawie
decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust.
1 i art. 18 ust. 1, ulega wstrzymaniu.
6.
W przypadku wygaśnięcia decyzji zasadniczej na podstawie ust. 5 podmiot, który uzyskał
tę decyzję zasadniczą, występuje z wnioskiem o wydanie nowej decyzji zasadniczej.
Uzyskanie nowej decyzji zasadniczej jest warunkiem wykonania decyzji wstrzymanych
na podstawie ust. 5.
Rozdział 2
Przygotowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
Art. 4.
1.
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
wydaje się na wniosek inwestora złożony nie później niż w terminie 10 lat od dnia
doręczenia decyzji zasadniczej. Niezłożenie wniosku w terminie powoduje wygaśnięcie
decyzji zasadniczej.
2.
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
wydaje właściwy miejscowo wojewoda.
3.
W przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej realizowanej
na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji wydaje wojewoda,
na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych
na realizację inwestycji.
4.
Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest minister właściwy do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Art. 5.
1.
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej zawiera:
1)
ogólną charakterystykę planowanej inwestycji obejmującą:
a)
określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania
ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również
sposobu zagospodarowywania odpadów,
b)
określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu przedstawione w formie opisowej
i graficznej oraz określenie charakterystyki zabudowy, w tym przeznaczenia i wielkości
projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej,
c)
określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących
jej wpływ na środowisko;
2)
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej,
a w przypadku jej braku - na kopii mapy ewidencyjnej, w skali 1:1000, 1:2000 lub 1:5000,
udostępnionych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz określenie
obszaru, na który inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej będzie
oddziaływać;
2a)
określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach
morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów za pomocą współrzędnych geocentrycznych
geodezyjnych naniesionych na mapę morską oraz ich charakterystycznych parametrów technicznych;
3)
mapy zawierające projekt podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania
podziału nieruchomości, sporządzone w skali i zgodnie z odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem
wskazań, o których mowa w pkt 9 i 10;
4)
(uchylony)
5)
wskazanie okresu, na jaki ma być wydana decyzja;
5a)
decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;
6)
(uchylony)
7)
(uchylony)
8)
wykaz nieruchomości lub ich części, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, na których
planuje się zlokalizowanie inwestycji, ze wskazaniem nieruchomości, w stosunku do
których inwestor nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości;
9)
wskazanie nieruchomości lub ich części, w stosunku, do których decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek,
o którym mowa w art. 24 ust. 3 i 7, oraz ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających te nieruchomości;
10)
wskazanie nieruchomości, których dotyczyć ma zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie
na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej, a także
innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do
korzystania z tych przewodów i urządzeń;
11)
opinię operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego dotyczącą możliwości przyłączenia elektrowni
jądrowej do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej tych operatorów - w przypadku
inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowej;
12)
opinie:
a)
ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ,
b4)W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii,
ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, ministra właściwego
do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa,
ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw wewnętrznych
oraz Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych
wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej ,
ba)4)W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami
energetycznymi, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw
klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra
właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i
Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej - w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich
wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
bb4)W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.)
ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami
energetycznymi, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw
klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra
właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra
Obrony Narodowej, właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta - w odniesieniu
do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów, o których mowa w lit. ba, przebiegających
również na odcinku lądowym,
bc) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na
tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne , oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,
c)
dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej,
d)
właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz przestrzeni
objętych wyznaczonymi terenami górniczymi dla kopalin stanowiących przedmiot działalności
wydobywczej,
e)
organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych - w odniesieniu do
gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ,
f)
właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do
inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ,
g)
dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
- w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach ,
h)
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ,
i)
właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ,
j)
właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ,
k)
właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta),
l)
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w otoczeniu
lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze ,
m)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich ,
n)
dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku
i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ,
o)
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - w odniesieniu do innych, niż określone
w lit. n, form ochrony przyrody,
p)
właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmującej wykonanie urządzeń
wodnych,
q)
właściwych organów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ;
13)
dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 5a ust. 1.
1a.
Granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawierają się w obrębie jednej z dozwolonych
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej określonych w
decyzji zasadniczej.
2.
Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie
traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3.
Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie,
zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji
inwestycji.
4.
Warunkiem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej jest uprzednie uzyskanie i przedłożenie przez wnioskodawcę decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej.
5.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej może być przedłożona przez inwestora w trakcie trwania postępowania
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej.
Art. 5a.
1.
Właściwy miejscowo wojewoda rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, po
wniesieniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 100 000 zł na rachunek gminy, na
której terenie są położone nieruchomości objęte wnioskiem. Opłata stanowi dochód budżetu
gminy.
2.
W przypadku gdy nieruchomości objęte wnioskiem, o którym mowa w art. 4 ust. 1, są
zlokalizowane na terenie więcej niż jednej gminy, opłatę, o której mowa w ust. 1,
wnosi się w pełnej wysokości na rachunek każdej gminy, na której terenie są zlokalizowane
nieruchomości objęte tym wnioskiem.
Art. 5b.
1.
Inwestor w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem
jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe może dokonać wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację tego obiektu, o
której mowa w ust. 2, a w przypadku jej dokonania może sporządzić wstępny raport lokalizacyjny.
2.
Wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego
równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe dotyczy:
1)
warunków sejsmicznych, tektonicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych,
hydrologicznych i meteorologicznych tego terenu;
2)
zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka na tym terenie;
3)
zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił przyrody na tym terenie;
4)
gęstości zaludnienia i sposobu zagospodarowania tego terenu;
5)
możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytuacji wystąpienia zdarzenia
radiacyjnego na tym terenie.
3.
Wstępny raport lokalizacyjny zawiera wyniki wstępnej oceny terenu, o której mowa w
ust. 2, oraz ogólne informacje odnoszące się w szczególności do rodzaju planowanego
obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, jego planowanej lokalizacji, a także przeprowadzonych badań i analiz.
3a.
W przypadku sporządzenia wstępnego raportu lokalizacyjnego inwestor może wystąpić
do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej „Prezesem Agencji”, o wydanie
opinii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat tego
raportu.
4.
Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 3a, w terminie 4 miesięcy od dnia
złożenia przez inwestora wniosku o wydanie opinii wraz z dołączonym do wniosku wstępnym
raportem lokalizacyjnym. Przepisy art. 39e ust. 1-2e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe stosuje się odpowiednio.
5.
Do terminu, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się okresów opóźnień wynikłych z winy
inwestora albo z przyczyn niezależnych od Prezesa Agencji, a także okresów niezbędnych
dla dokonania czynności, o których mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.
6.
Prezes Agencji rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 4, po wniesieniu przez inwestora
opłaty w wysokości 200 000 zł na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki. Opłata ta
stanowi dochód budżetu państwa.
7.
(uchylony)
8.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację
obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,
2)
przypadki wykluczające możliwość uznania terenu za nadający się pod lokalizację obiektu
energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, do których ma się odnosić wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu
energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,
3)
szczegółowy zakres wstępnego raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej
będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
- mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej
i ochrony fizycznej obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym
w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe oraz możliwość przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku wystąpienia
zdarzenia radiacyjnego, a także biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji
Energii Atomowej wydane w tym zakresie.
Art. 5c.
1.
Warunkiem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy składowiska
odpadów promieniotwórczych jest przedłożenie przez inwestora opinii Prezesa Agencji
w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat wstępnego raportu
bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych sporządzonego przez inwestora
po dokonaniu wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska odpadów
promieniotwórczych.
2.
Wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska odpadów promieniotwórczych
dotyczy spełnienia wymagań lokalizacyjnych określonych w art. 53a i art. 53b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i obejmuje czynniki określone w art. 53c ust. 2 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 lit.
a-g oraz i tej ustawy.
3.
Wstępny raport bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych zawiera:
1)
wyniki wstępnej oceny terenu, o której mowa w ust. 1;
2)
opis rozwiązań mających na celu zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa ludności
i środowiska po zamknięciu składowiska.
4.
Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 4 miesięcy od dnia
złożenia przez inwestora wniosku o wydanie opinii wraz z dołączonym do wniosku wstępnym
raportem bezpieczeństwa. Przepisy art. 55o ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe stosuje się odpowiednio.
5.
Do terminu, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się okresów opóźnień wynikłych z winy
inwestora albo z przyczyn niezależnych od Prezesa Agencji, a także okresów niezbędnych
dla dokonania czynności, o których mowa w art. 55o ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.
6.
Opinię, o której mowa w ust. 1, inwestor dołącza do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy składowiska odpadów promieniotwórczych albo
przedkłada w toku postępowania o wydanie tej decyzji.
Art. 6.
1.
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w
zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej:
1)
wnioskodawcę;
2)
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym
zawiadomienia wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem
doręczenia;
3)
pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,
na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim;
w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem, według
ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej, a także informację o miejscu,
w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;
4)
właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, przy czym wójt
(burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania na stronach
internetowych gminy.
1a.
Wojewoda niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
oraz o wydaniu takiej decyzji.
2.
W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku w ewidencji gruntów
i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu,
właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienia dokonuje się
w formie obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych wezwań, zawiadomień i pism,
które organ jest obowiązany doręczać stronom w toku postępowania.
4.
Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1:
1)
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających
lub zobowiązujących; czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna;
2)
w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej do czasu zakończenia postępowania
w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a
toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
3)
w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, do czasu zakończenia postępowania
w sprawie wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4)
w odniesieniu do polskich obszarów morskich objętych wnioskiem o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, do
czasu zakończenia postępowania o wydanie takiej decyzji, zawiesza się postępowania
o wydanie:
a)
pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
w polskich obszarach morskich,
b)
pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na
obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
c)
decyzji uzgadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów w
wyłącznej strefie ekonomicznej,
d)
pozwolenia na prowadzenie badań naukowych.
5.
Przepisów ust. 4 pkt 2-4 nie stosuje się do:
1)
nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy, lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
2)
polskich obszarów morskich objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznoszenie i
wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,
wnioskiem o wydanie pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli
lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, wnioskiem
o wydanie decyzji uzgadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów
w wyłącznej strefie ekonomicznej lub wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie
badań naukowych
- złożonych przez inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
6.
W przypadku zbycia własności nieruchomości, innej niż określona w ust. 4 pkt 1, objętej
wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca
i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela.
Brak dokonania tego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela
nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.
7.
Wojewoda niezwłocznie składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze wieczystej
wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej
- o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
Art. 7.
1.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
określa i zawiera:
1)
określenie nieruchomości objętych inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej, w tym linii rozgraniczających obszar inwestycji;
2)
warunki techniczne realizacji inwestycji;
3)
warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące
przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
4)
warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji;
5)
wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;
6)
zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1;
7)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art.
24 ust. 7;
8)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art.
28 ust. 1;
9)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art.
24 ust. 3;
10)
termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;
11)
lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
oraz podmorskich kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych geograficznych;
12)
oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi.
2.
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.
Art. 8.
1.
Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stanowi przeszkody
do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej.
1a.
W przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,
z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi:
1)
zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w
obszarze, którego dotyczy wniosek o wydanie tej decyzji, i w obszarze, na który będzie
oddziaływać inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,
2)
przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej
się w obszarze, którego dotyczy wniosek o wydanie tej decyzji, i w obszarze, na który
będzie oddziaływać inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wskutek
innego zdarzenia prawnego
- nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 - nabywca i zbywca
są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej danych
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
1b.
W przypadku niedokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 1a prowadzenie postępowania bez
udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia
postępowania administracyjnego lub stwierdzenia nieważności decyzji.
2.
Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania w sprawach
określonych w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem art. 57 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, które stosuje się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej.
3.
Do spraw określonych w niniejszym rozdziale nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji .
Art. 9.
1.
Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w ewidencji
gruntów i budynków.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, wiąże właściwe organy przy sporządzaniu planu ogólnego
gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda przekazuje
niezwłocznie wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta).
3.
Z dniem, gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, stanie się ostateczna, właściwe organy
umarzają postępowanie prowadzone w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w
art. 7 ust. 1 pkt 1, w sprawie wydania decyzji:
1)
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2)
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3)
o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym ;
4)
o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ;
5)
o której mowa w art. 9q ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
6)
o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego ;
7)
o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ;
8)
o pozwoleniu na budowę.
3a.
Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej stała się ostateczna, w odniesieniu do polskich obszarów morskich
objętych tą decyzją, właściwe organy umarzają prowadzone postępowania o wydanie:
1)
pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
w polskich obszarach morskich;
2)
pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na
obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego;
3)
decyzji uzgadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów w
wyłącznej strefie ekonomicznej;
4)
pozwolenia na prowadzenie badań naukowych.
4.
Właściwe organy odmawiają wydania decyzji, o których mowa w ust. 3 i 3a, w przypadku
złożenia wniosku o ich wydanie po dniu, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.
4a.
Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej stała się ostateczna, w odniesieniu do polskich obszarów morskich
objętych tą decyzją, właściwy organ może, na wniosek podmiotu, który uzyskał tę decyzję,
cofnąć albo zmienić wydane pozwolenie, o którym mowa w ust. 3a pkt 4, jeżeli inwestor
wykaże, że prowadzenie badań naukowych objętych tym pozwoleniem w sposób znaczący
utrudnia realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
5.
Przepisów ust. 3-4a nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez
inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych inwestycji, jeżeli
mogą być realizowane łącznie z inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
Art. 10.
1.
Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w
drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu
na lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, na stronach
internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim,
ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim. Właścicielom
i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła
się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków.
2.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać
się z treścią decyzji.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
wydanej przez organ wyższego stopnia.
4.
W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym objętej decyzją o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej do zawiadomienia
właściciela lub użytkownika wieczystego tej nieruchomości o decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepis ust. 1 zdanie pierwsze
stosuje się odpowiednio.
Art. 10a.
Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy
art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Art. 11.
1.
Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia
wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym
mowa w art. 5c, lub raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, lub do przeprowadzenia badań lub innych prac zmierzających do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, jest konieczne wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor może wystąpić do
wojewody z wnioskiem o wydanie:
1)
decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji;
2)
zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.
1a.
Do decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren
nieruchomości przepisy art. 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2.
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, inwestor jest obowiązany wystąpić
o zgodę właściciela nieruchomości na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób,
zakres i terminy korzystania z tych nieruchomości. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje
się.
2a.
Przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym.
3.
W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 2, wojewoda, rozstrzygając
o konieczności wejścia na teren cudzej nieruchomości, na wniosek inwestora, wydaje
decyzję o wydaniu zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.
4.
Wniosek inwestora o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
(uchylony)
2)
wskazanie rodzaju obiektu energetyki jądrowej;
3)
określenie granic terenu objętego wnioskiem;
4)
oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne do sporządzenia:
a)
(uchylona)
b)
wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym
mowa w art. 5c,
c)
raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, lub
d)
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko;
5)
wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez inwestora;
6)
wskazanie okresu, na jaki ma zostać wydana decyzja - w przypadku wniosku inwestora
o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego;
7)
oświadczenie inwestora o braku zgody właściciela, o której mowa w ust. 2 - w przypadku
wniosku inwestora o wydanie decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości;
8)
dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 12a ust. 1.
Art. 11a.
Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia
raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, jest konieczne usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości zarządzanych, na podstawie
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, przepisy art. 31 stosuje się
odpowiednio.
Art. 12.
1.
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w art.
11 ust. 1:
1)
wnioskodawcę;
2)
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym
zawiadomienia wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem
doręczenia;
3)
osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w pkt 2 - w przypadku wszczęcia postępowania o wydanie
decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
4)
właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 - w
przypadku wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2.
Do doręczania innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać
stronom w toku postępowania, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku w ewidencji gruntów
i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu,
właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienia dokonuje się
w formie obwieszczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3.
4.
Do skutków doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz do skutków
wydania ostatecznej decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej przepisy art. 6 ust. 4 pkt 2-4 oraz ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
5.
Do postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 1, przepis
art. 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 12a.
1.
Właściwy miejscowo wojewoda rozpatruje wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w
art. 11 ust. 1 pkt 1, po wniesieniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 100 000
zł na rachunek gminy, na której terenie są położone nieruchomości objęte wnioskiem.
Opłata stanowi dochód budżetu gminy.
2.
W przypadku gdy nieruchomości objęte wnioskiem są zlokalizowane na terenie więcej
niż jednej gminy, opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w pełnej wysokości na
rachunek każdej gminy, na której terenie są zlokalizowane nieruchomości objęte tym
wnioskiem.
Art. 13.
1.
Decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
2.
Do czasu wygaśnięcia ważności decyzji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości
lub ich części, których decyzja ta dotyczy, nie może być wydana inna decyzja o wskazaniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3.
Zezwolenie na wejście na teren nieruchomości wydaje się na czas określony, nie dłuższy
niż 3 lata.
4.
Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, stosuje
się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 14.
1.
Inwestor, po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac, o których mowa w art. 11
ust. 1, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie
nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo powoduje nadmierne trudności
lub koszty, właścicielom, użytkownikom wieczystym i osobom, którym przysługują ograniczone
prawa rzeczowe, przysługuje od inwestora odszkodowanie.
2.
Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych
zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą
temu zmniejszeniu.
3.
Do określenia wysokości odszkodowania art. 130, art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, właścicielom i użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługują
ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, przysługuje ponadto odszkodowanie z tytułu skutków, o których mowa
w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3.
5.
Decyzję o odszkodowaniu wydaje wojewoda w terminie miesiąca, na wniosek właściciela
lub użytkownika wieczystego nieruchomości, lub osoby, której przysługuje ograniczone
prawo rzeczowe do nieruchomości złożony nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym
utraciła ważność decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji lub zezwolenie na wejście
na teren nieruchomości. Decyzja nie podlega zaskarżeniu.
6.
Strona, w tym inwestor, niezadowolona z przyznanego odszkodowania, w terminie 30 dni
od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego.
Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji.
Art. 15.
1.
Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewoda na zasadach i w trybie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane , zwanej dalej „Prawem budowlanym”, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
oraz zezwolenie na budowę wydane przez Prezesa Agencji na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe wiążą wojewodę wydającego pozwolenie na budowę.
3.
Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej może, w zależności od żądania wniosku,
obejmować całe zamierzenie budowlane lub jego część.
4.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę inwestor dołącza także:
1)
(uchylony)
2)
decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1.
4a.
Warunkiem wydania pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie
obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe jest uprzednie uzyskanie przez wnioskodawcę zezwolenia na budowę, o którym mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie elektrownią jądrową
może być przedłożone przez inwestora w trakcie trwania postępowania o wydanie pozwolenia
na budowę.
4b.
Do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie
elektrownią jądrową przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego nie stosuje się.
5.
Do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej przepisy art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1 i 1a, art. 8 oraz art. 10
stosuje się odpowiednio.
6.
Ilekroć w przepisach Prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez
to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej.
7.
Zmiana oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków dotycząca nieruchomości objętej decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dokonana
po dniu wydania tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości,
scalenia i podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów lub aktualizacji operatu
ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do wydania pozwolenia na budowę.
Art. 16.
1.
W pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej wojewoda zezwala, w zakresie niezbędnym
do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach
objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej. Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa
w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów
rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2.
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej w przypadku, o
którym mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawierać:
1)
inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na usunięcie
których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa
mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania
terenu, na którym rosną drzewa i krzewy;
2)
plan gospodarki zielenią, jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu,
w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew
lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz planowane
nasadzenia zastępcze w rozumieniu art. 83b ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3.
Wojewoda może w pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej nałożyć obowiązek
przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na usunięcie
lub wykonania nasadzeń zastępczych, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew
lub krzewów.
Art. 17.
1.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej inwestor może złożyć
wniosek o wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze obejmujące:
1)
prace geodezyjne, niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych
obiektów budowlanych zaplecza technicznego oraz socjalno-biurowego budowy, tymczasowego
ogrodzenia budowy o wysokości do 2,5 m, wykonanie włączenia dróg tymczasowych do dróg
publicznych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego;
2)
rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych;
3)
usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2.
Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza:
1)
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
2)
decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;
3)
(uchylony)
4)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, jeżeli nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 zdanie drugie, ust.
2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4.
Pozwolenie na prace przygotowawcze wydaje wojewoda w drodze decyzji. Decyzja dotycząca
wykonania włączenia dróg tymczasowych do krajowych dróg publicznych oraz wykonania
robót budowlanych w pasie drogowym krajowej drogi publicznej wymaga uzgodnienia z
zarządcą drogi. Przepisy art. 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 18.
1.
Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego na zasadach i w trybie określonych
w Prawie budowlanym.
2.
Właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę,
o której mowa w art. 59a Prawa budowlanego, obiektu energetyki jądrowej przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie
pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
O terminie obowiązkowej kontroli właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
3.
Warunkiem wydania pozwolenia na użytkowanie jest posiadanie przez inwestora ważnej
decyzji zasadniczej. Decyzję zasadniczą dołącza się do wniosku o wydanie tego pozwolenia.
Art. 19.
1.
Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga
zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, a w sprawie szczególnie skomplikowanej
w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach
dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 i art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne.
1a.
Zgoda wodnoprawna w odniesieniu do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej może być udzielona przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2.
W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według ewidencji gruntów
i budynków.
Art. 20.
1.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć
na prawach strony organizacje ekologiczne, pod warunkiem że zostały wpisane do właściwego
rejestru na co najmniej 1 rok przed wszczęciem tego postępowania.
3.
Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 45 dni od dnia złożenia wniosku.
3a.
O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, organ właściwy
w sprawie zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw środowiska,
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
4.
Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach
prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności w ramach postępowania w
sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, okresów zawieszenia postępowania
oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od
organu.
5.
Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisu art. 37 nie stosuje się.
Art. 20a.
Do wydania warunków przyłączenia do sieci, o których mowa w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, nie jest wymagane posiadanie przez inwestora tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,
do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane. Przepisu art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne nie stosuje się. Warunki przyłączenia są ważne 10 lat od dnia ich doręczenia.
Art. 21.
Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o ustaleniu
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów
art. 18-24 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych .
Art. 21a.
1.
Organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne przez nie nadzorowane lub
im podległe, spółki prawa handlowego będące państwowymi osobami prawnymi oraz podmioty
gospodarujące nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa są obowiązane
do nieodpłatnego udostępniania inwestorowi posiadanych informacji i danych, również
w postaci zbiorów danych cyfrowych, niezbędnych do wykonywania przez inwestora zadań
związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz
inwestycji towarzyszących, w tym informacji i danych zawartych w prowadzonych przez
te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach, wykazach oraz archiwach.
21)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Udostępnienie informacji i danych następuje na uzasadniony wniosek inwestora złożony
za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.
Udostępnienie informacji i danych nie może naruszać przepisów dotyczących udostępniania
danych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
3.
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, obejmuje żądanie
udostępnienia danych osobowych, udostępnieniu podlega jedynie imię i nazwisko oraz
miejsce zamieszkania właściciela lub posiadacza nieruchomości. Dane te są przechowywane
przez inwestora do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od dnia ich
udostępnienia przez właściwy organ lub podmiot.
4.
Inwestor jest uprawniony do udostępniania informacji i danych, o których mowa w ust.
1, podmiotowi, któremu zlecił zadania związane z realizacją inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w celu realizacji
tych zadań.
5.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji i danych niezbędnych
do wykonywania przez inwestora zadań związanych z realizacją inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, listę rejestrów,
ewidencji, wykazów i archiwów, z których są udostępniane informacje i dane, oraz wykaz
podmiotów i organów prowadzących rejestry, ewidencje, wykazy i archiwa obowiązanych
do przekazywania informacji i danych, a także sposób i tryb ich udostępniania, mając
na względzie zapewnienie kompletności zbioru informacji i danych, skutecznego pozyskiwania
tych informacji i danych oraz zgodności ich udostępniania z przepisami o ochronie
danych osobowych i tajemnic ustawowo chronionych.
Rozdział 3
(uchylony)
Rozdział 4
Nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości i realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
Art. 24.
1.
Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
zatwierdza się podział nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania takiego podziału.
Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2.
Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowią linie podziału nieruchomości.
3.
Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie
wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 9, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa,
z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej stała się ostateczna, za odszkodowaniem.
4.
Jeżeli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, lub prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości są obciążone ograniczonymi
prawami rzeczowymi, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej stała się ostateczna, prawa te wygasają za odszkodowaniem.
5.
W przypadku gdy nieruchomość podlegająca podziałowi zgodnie z ust. 1 jest obciążona
hipoteką, hipoteka wygasa wyłącznie w stosunku do części nieruchomości objętych decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
6.
W stosunku do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nie stosuje się art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
7.
Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość
gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego
została oddana w użytkowanie wieczyste, w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 7,
użytkowanie to wygasa za odszkodowaniem, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.
8.
Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których mowa w
ust. 3, 4 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem
art. 27 i art. 28.
Art. 25.
Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stosuje się przepisy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Art. 26.
1.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
stanowi podstawę do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub zarządu w odniesieniu
do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
2.
Jeżeli przeznaczona pod inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość
stanowiąca własność Skarbu Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta, użyczona
lub stanowi przedmiot innych stosunków obligacyjnych, z upływem 1 miesiąca, licząc
od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej stała się ostateczna, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia oraz inne
stosunki obligacyjne dotyczące tej nieruchomości wygasają z mocy prawa. Za szkody
poniesione na skutek wygaśnięcia umowy lub innych stosunków obligacyjnych przysługuje
odszkodowanie.
Art. 27.
1.
Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 24 ust. 3, 4 i 7, przysługuje odszkodowanie.
2.
W terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, wojewoda ustala
wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji. Decyzja jest niezaskarżalna.
3.
Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu nieruchomości oraz jej
wartości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej przez organ pierwszej instancji albo w dniu wydania decyzji
ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty,
według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 4, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi
lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości odszkodowania ustalonego
z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych.
5.
Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi
wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 9, i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może
przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Roszczenia
osób uprawnionych z tytułu ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się według pierwszeństwa tych praw, ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, lub na prawie użytkowania
wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z
tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności
zabezpieczonej hipoteką, w zakresie, w jakim wierzytelność ta nie wygasła, wraz z
odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień spłaty wierzyciela hipotecznego.
Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności
zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.
7.
Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. Wysokość odszkodowania z tytułu
wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych nie może przekraczać wartości nieruchomości ustalonej zgodnie z ust. 3.
8.
Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu
do depozytu sądowego na okres 10 lat.
9.
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 ust. 3, są zlokalizowane obiekty
infrastruktury służące wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań
własnych, zrealizowane lub realizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie przysługuje jednostce
samorządu terytorialnego w wysokości kwot podlegających zwrotowi środków pochodzących
z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi zgodnie z przepisami regulującymi zasady
zwrotu dofinansowania. Odszkodowanie przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania
przez jednostkę samorządu terytorialnego, w trybie i terminie wynikającym z właściwych
przepisów, zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.
10.
W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z
ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, inwestor, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub
jego części, jest zobowiązany:
1)
wypłacić działkowcom - odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia
i obiekty znajdujące się na działkach;
2)
wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu - odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia,
budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania
przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu;
3)
zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.
10a.
Do obowiązków wynikających z ust. 10, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
11.
Koszty wypłaty odszkodowań pokrywane są z części budżetu państwa, której dysponentem
jest właściwy wojewoda.
Art. 28.
1.
W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wskazanych zgodnie z art. 7 ust. 1
pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo na zakładaniu i przeprowadzaniu
na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary,
gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a
także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych
do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją
lub usuwaniem awarii, wojewoda, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej, ograniczy sposób korzystania z nieruchomości przez
udzielenie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oraz zakładanie i przeprowadzenie
na nieruchomości tych ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, a także innych podziemnych,
naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń. Przepisy art. 124 ust. 1a, 2 i 4-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Decyzja jest niezaskarżalna.
Art. 29.
1.
W przypadku gdy inwestycja w zakresie obiektu energetyki jądrowej wymaga przejścia
przez tereny wód płynących, dróg publicznych lub tereny gruntów objętych obszarem
kolejowym, inwestor jest uprawniony do zajęcia tego terenu na czas realizacji i eksploatacji
tej inwestycji. Inwestor przed planowanym zajęciem tego terenu uzgadnia, w drodze
pisemnego porozumienia, z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, z właściwym zarządcą drogi, z właściwym zarządcą infrastruktury kolejowej albo innym
właściwym podmiotem zarządzającym obszarem kolejowym zakres, termin i warunki zajęcia
tego terenu.
1a.
Wojewoda, na wniosek inwestora, wydaje decyzję określającą warunki, zakres i termin
zajęcia przez inwestora gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem
kolejowym, w przypadku gdy nie zostanie zawarte porozumienie, o którym mowa w ust.
1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu tego porozumienia odpowiednio przez
właściwego zarządcę drogi, właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej albo inny
właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym. Organem wyższego stopnia w sprawie,
o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw transportu.
1b.
Warunki zawarte w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, albo określone w decyzji,
o której mowa w ust. 1a, nie mogą powodować:
1)
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub kolejowego;
2)
wstrzymania ruchu kolejowego;
3)
zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów.
1c.
Stronami postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1a, są wyłącznie inwestor
oraz odpowiednio właściwy zarządca drogi, właściwy zarządca infrastruktury kolejowej
albo inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym.
1d.
Do postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1a, przepis art. 6 ust. 1a
stosuje się odpowiednio.
2.
Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji
i eksploatacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, oddaje się
inwestorowi na czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji w użytkowanie, za opłatą
roczną, na zasadach określonych w art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
Art. 30.
1.
Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie własności znajdujących
się na nim budynków, innych urządzeń lub lokali na rzecz inwestora następuje na jego
wniosek złożony po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej.
2.
Wojewoda zawiera umowę o ustanowienie użytkowania wieczystego w terminie 30 dni licząc
od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Art. 31.
1.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, nieruchomościami objętymi pozwoleniem na prace przygotowawcze lub pozwoleniem na
budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest obowiązane do
dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach
ustalonych w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
a inwestorem.
2.
Jeżeli w terminie miesiąca od dnia wydania pozwolenia na prace przygotowawcze lub
pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej porozumienie,
o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zawarte, inwestor może wystąpić z wnioskiem do
właściwego wojewody o ustalenie, w drodze decyzji, terminu i warunków wycinki drzew
i krzewów oraz ich uprzątnięcia. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa
w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw środowiska.
3.
Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się, nieodpłatnie
własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4.
Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w zakresie przekraczającym wartość
drewna ponosi inwestor.
Art. 32.
Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją, o której mowa w art. 7 ust. 1 lub art.
11 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Art. 33.
1.
Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest minister
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1a zdanie drugie oraz art. 31 ust. 2 zdanie drugie.
2.
Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania na podstawie przepisów niniejszego
rozdziału, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może
wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania
decyzji.
Art. 34.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Przepisu art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.
Rozdział 5
Postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
Art. 35.
1.
Właściwe organy wydają decyzję, o której mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art.
15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1a, w pierwszej instancji,
w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 3. Przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
1a5)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1..
Opinie, o których mowa w art. 3d ust. 2, art. 3f ust. 2 i art. 40 ust. 1b, Szef Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy
do spraw aktywów państwowych i minister właściwy do spraw energii wydają w terminie
45 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
1b1)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na wydanie opinii przez Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o którym mowa w ust. 1a, może zostać wydłużony do 90
dni, o czym Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezwłocznie powiadamia ministra
właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.
1c1)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1,
art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, a także nierozpatrzenia
w terminie odwołania od decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1 oraz
art. 18 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania
oraz ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, podając przyczyny
zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w
terminie decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, lub nierozpatrzenia
w terminie odwołania od tych decyzji organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia
również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując
nowy termin załatwienia sprawy.
2.
W przypadku niewydania decyzji odpowiednio w terminie, o którym mowa w ust. 1, albo
w terminie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 albo art. 20 ust. 3, organ wyższego stopnia
wymierza właściwemu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie,
karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu
państwa.
3.
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa
w ust. 2. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 2, podlega ona ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 35a.
1.
W odniesieniu do obiektów energetyki jądrowej termin wydania decyzji, o których mowa
w art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
- Prawo geologiczne i górnicze , wynosi 60 dni od dnia odpowiednio złożenia wniosku albo przedłożenia dokumentacji
geologicznej, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy.
2.
Do skarg na decyzje, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
- Prawo geologiczne i górnicze, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , z tym że:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania
skargi;
2)
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią
na skargę.
3.
Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach
prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
4.
W przypadku niewydania decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
- Prawo geologiczne i górnicze, w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ wyższego stopnia wymierza właściwemu organowi,
w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za
każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
5.
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa
w ust. 2. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 4, podlega ona ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 36.
Decyzje administracyjne, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17
ust. 1 oraz art. 19 ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Art. 37.
1.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem decyzji,
o której mowa w art. 20 ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji.
2.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, powinno zawierać zarzuty
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania
oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
3.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje się w terminie
14 dni.
3a.
Do odwołania od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1,
w przypadku gdy odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4.
W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie
można uchylić decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić
jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nieruchomości lub działki.
5.
Organ, rozpatrując odwołanie, przeprowadza postępowanie wyjaśniające w całości lub
w znacznej części, jeżeli pomimo uprzedniego uchylenia decyzji i przekazania sprawy
do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji postępowanie to nie zostało
przeprowadzone.
6.
W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,
o której mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 159 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 38.
1.
Do skarg na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszej
ustawy, z tym że:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania
skargi;
2)
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią
na skargę.
2.
Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji w zakresie
obiektu energetyki jądrowej wynosi 2 miesiące od jej wniesienia.
3.
Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje o:
1)
środowiskowych uwarunkowaniach;
2)
pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w ramach których
wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
4.
Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,
wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.
5.
Do skarg na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się terminów, o których
mowa w art. 86f ust. 2-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Art. 39.
1.
Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności
tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna,
a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
1a.
Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej
decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna,
a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
2.
W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej, sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia
rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych
w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2a.
W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia
budowy obiektu energetyki jądrowej może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo
z przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2b.
Przepisów ust. 1a i 2a nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu
na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej z:
1)
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub
2)
postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
2c.
Przepisy ust. 1a, 2a i 2b stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na prace
przygotowawcze.
3.
W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo stwierdzenia, że decyzja ta została
wydana z naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może
nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie
budowy obiektu energetyki jądrowej oraz do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze.
Art. 40.
1.
Organ, który wydał decyzję określoną w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust.
1 lub art. 17 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na której rzecz decyzja została
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, o którym mowa w art.
3a ust. 2, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i uzyskał przeniesienie
decyzji zasadniczej.
1a1)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, w drodze decyzji,
przenosi decyzję zasadniczą albo odmawia przeniesienia decyzji zasadniczej na rzecz
wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w art. 3d ust. 1.
1b.
Przeniesienie albo odmowa przeniesienia decyzji zasadniczej następuje po zasięgnięciu
opinii:
1)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa;
2)
ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie wpływu inwestycji na politykę surowcową
państwa;
3)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w zakresie wpływu inwestycji na aktywa
państwowe.
1c.
Do wniosku o przeniesienie decyzji zasadniczej wnioskodawca dołącza:
1)
oświadczenie o akceptacji określonych w tej decyzji dozwolonych parametrów inwestycji
w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
2)
zgodę dotychczasowego inwestora, na którego rzecz decyzja zasadnicza została wydana,
na przeniesienie decyzji zasadniczej albo potwierdzoną urzędowo kopię tej zgody;
3)
opis struktury właścicielskiej wnioskodawcy.
2.
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji, o których mowa w ust. 1, są jedynie
podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.
Rozdział 6
Udzielanie zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
Art. 41.
Do zamówień udzielanych w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji
w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych , z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
Art. 42.
1.
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu złożenia ofert, zamawiający
wzywa do wniesienia wadium w dodatkowym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu
zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.
W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego środki
dowodowe, o których mowa w art. 7 pkt 17 i 20 tej ustawy, zawierające błędy, lub złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa ich do złożenia odpowiednio podmiotowych
środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, w wyznaczonym
terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
zamawiającego środki dowodowe powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin
składania ofert.
3.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na trzecie
wezwanie, o którym mowa w ust. 2, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w art. 7 pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
4.
Zamawiający może, nie więcej niż dwukrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.
5.
(uchylony)
6.
Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu inne niż wymienione w art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych przesłanki unieważnienia postępowania, w szczególności możliwość unieważnienia postępowania,
w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności
powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
zamawiającego, lub zamawiający nie uzyskał środków, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zastosowanie przesłanek, o których mowa
w zdaniu pierwszym, nie może utrudniać uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców
lub przejrzystości. Zastrzeżenie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
jest nieważne.
7.
(uchylony)
8.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień udzielanych w celu realizacji inwestycji
w zakresie budowy elektrowni jądrowych, których przedmiotem są świadczenia okresowe
lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata.
Art. 43.
1.
Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie negocjacji z
ogłoszeniem, zamawiający może:
1)
określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy zastosowaniu kryterium ceny i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu zamówienia, względną wagę kryteriów oceny ofert albo
porządek kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli przedstawienie wag nie
jest możliwe, lub
2)
zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3, lub
3)
wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne ceny, lub
4)
odstąpić od zapraszania do składania ofert wstępnych, lub
5)
prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich warunków zamówienia.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się art. 159 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3.
Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma charakteru wiążącego.
4.
Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają charakter poufny
i nie podlegają udostępnieniu.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający może zaprosić do negocjacji
wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej
w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3. Przepisów art. 160 ust. 1, art. 162 ust. 1, art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 160 ust. 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych stosuje się odpowiednio.
Art. 44.
1.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające
odrzuceniu, zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną.
2.
Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa lub wieloetapowa.
Art. 44a.
Przepisów art. 6491-6494 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny nie stosuje się do umów o roboty budowlane dotyczących inwestycji w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej zawartych między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą).
Rozdział 7
Zadania inwestora na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
Art. 45.
1.
Przedsiębiorca może wykonywać prace lub świadczyć usługi na terenie budowy obiektu
energetyki jądrowej pod warunkiem przekazania inwestorowi, na co najmniej 30 dni przed
rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie budowy, danych pozwalających
na identyfikację tego przedsiębiorcy oraz pracowników zatrudnionych przez niego w
celu wykonywania tych prac lub świadczenia usług.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
nazwę i adres siedziby albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca
taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
numer REGON;
4)
dane, o których mowa w ust. 3, dotyczące członków organów zarządzających oraz udziałowców
- w przypadku przedsiębiorców niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.
Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące pracownika obejmują:
1)
imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia;
2)
adres miejsca zamieszkania;
3)
numer PESEL, a w przypadku pracownika posiadającego obywatelstwo innego państwa, serię
i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego
obywatelstwo i tożsamość.
Art. 46.
1.
Inwestor gromadzi i przechowuje dane, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w sposób
umożliwiający ich udostępnienie na żądanie służb lub organów uprawnionych na podstawie
odrębnych przepisów do występowania do administratora zbioru danych osobowych z żądaniem
ich przekazania.
2.
Inwestor udostępnia służbom lub organom, o których mowa w ust. 1, dane, o których
mowa w art. 45 ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania.
Art. 47.
Inwestor jest obowiązany do zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy
obiektu energetyki jądrowej, uniemożliwiający wstęp na ten teren osobom innym niż
te, których dane zostały mu przekazane zgodnie z art. 45 ust. 1, osobom upoważnionym
na podstawie odrębnych przepisów oraz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.
Art. 48.
Inwestor jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania
go wobec służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1.
Art. 49.
1.
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przypadku powzięcia informacji o możliwości
wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
zagrażającego realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,
może udzielać zaleceń inwestorowi, którego inwestycja jest zagrożona tymi zdarzeniami
oraz przekazywać mu niezbędne informacje służące przeciwdziałaniu zagrożeniom.
2.
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podjętych działaniach, o których mowa w
ust. 1, informuje dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Rozdział 8
Podział korzyści pomiędzy gminami w związku z budową elektrowni jądrowych
Art. 50.
1.
Gmina, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia jądrowa lub jej część, z zastrzeżeniem
ust. 3 i 4, uiszcza na rzecz gmin z nią graniczących opłatę w wysokości równej 50
% podatku od nieruchomości uiszczonego przez podatników tego podatku od elektrowni
jądrowej lub jej części dla której wydano pozwolenie na użytkowanie zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2.
Opłata, o której mowa w ust. 1, jest dzielona w częściach równych pomiędzy wszystkie
gminy graniczące z gminą na terenie której zlokalizowana jest elektrownia jądrowa
lub jej część i wpłacana na rachunki budżetu każdej z graniczących gmin w terminie
do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczony został podatek
od nieruchomości.
3.
Opłata, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje gminie, na terenie której znajduje
się część elektrowni jądrowej lub inna elektrownia jądrowa lub jej część.
4.
W przypadku gdy elektrownia jądrowa lub jej część jest zlokalizowana na terenie więcej
niż jednej gminy opłata, o której mowa w ust. 1, uiszczana jest przez każdą z tych
gmin na rzecz wszystkich gmin z nimi graniczących.
Art. 51.
1.
Opłata, o której mowa w art. 50 ust. 1, stanowi dochód własny gminy.
2.
Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których
mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , przyjmuje się dochód z tytułu podatku od nieruchomości, który gmina uzyskała od
elektrowni jądrowej w wysokości pomniejszonej o opłatę przekazaną na rzecz gmin z
nią graniczących, o której mowa w art. 50 ust. 1.
3.
W celu ustalenia części subwencji ogólnej oraz wpłat, o których mowa w ustawie wymienionej
w ust. 2, przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku od nieruchomości
od elektrowni jądrowej, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące
w danym roku oraz skutki finansowe wynikające z zastosowania przewidzianych w przepisach
prawa podatkowego innych ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych -
w wysokości 50 % skutków finansowych tych ulg.
4.
Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których
mowa w ustawie wymienionej w ust. 2, przyjmuje się wpływy z opłaty, o której mowa
w art. 50 ust. 1.
Art. 51a.
1.
Gmina, która otrzymała opłatę, o której mowa w art. 50 ust. 1, upowszechnia na swoim
terenie informację o wykorzystaniu tej opłaty. W informacji wskazuje się w szczególności
podstawę otrzymywania opłaty przez gminę, kwotę opłaty otrzymaną w roku poprzednim
oraz jej procentowy udział w dochodach i wydatkach gminy.
2.
Upowszechnianie informacji, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności przez:
1)
zamieszczenie na stałe, w widocznym miejscu, na stronie internetowej gminy;
2)
zamieszczenie w formie ogłoszenia w siedzibie urzędu gminy;
3)
doręczenie ulotki wraz z decyzją, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych .
3.
Koszty upowszechniania informacji, o której mowa w ust. 1, ponosi gmina.
41)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Gmina przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi
roczne sprawozdanie z wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia
31 stycznia danego roku za rok poprzedni.
Rozdział 9
Inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
Art. 52.
11)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Status inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
nadaje minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, w drodze decyzji,
na wniosek inwestora inwestycji towarzyszącej.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz
z uzasadnieniem konieczności jej realizacji.
3.
Stronami postępowania o nadanie statusu inwestycji towarzyszącej są wyłącznie inwestor
inwestycji towarzyszącej oraz inwestor inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej.
Art. 53.
1.
Do realizacji inwestycji towarzyszących przepisy rozdziałów 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
Przepisów art. 11-14, art. 15 ust. 4-4b i art. 17 nie stosuje się.
2.
Koszty przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących, o których mowa w art.
2 pkt 1 lit. a, stanowią koszty uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dotyczących kalkulacji taryfy.
Rozdział 9a
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa oraz inwestycji towarzyszących
Art. 53a.
1.
Przedsięwzięcie polegające na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni
jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino
i Krokowa, zwane dalej „inwestycją w zakresie EJ1”, jest inwestycją w zakresie budowy
obiektu energetyki jądrowej, przygotowywaną i realizowaną przez Polskie Elektrownie
Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej
„spółką PEJ”, lub spółkę, w której spółka PEJ ma pozycję dominującą, o której mowa
w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zwaną dalej „spółką zależną PEJ”.
2.
Inwestycjami towarzyszącymi inwestycji w zakresie EJ1 są następujące inwestycje, przygotowywane
i realizowane przez:
1)
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - budowa infrastruktury hydrotechnicznej w granicach
pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na potrzeby inwestycji w zakresie EJ1;
2)
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - budowa drogi krajowej zapewniającej
dojazd do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o której mowa w ust. 1, od najbliższej
drogi ekspresowej;
3)
PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie - budowa, przebudowa
lub remont infrastruktury kolejowej zapewniającej dojazd do gmin: Nowa Wieś Lęborska,
Lębork, Wicko, Łeba, Wejherowo, Choczewo, Gniewino i Krokowa, w zależności od realizowanego
wariantu, w tym linii kolejowych wraz z sieciami trakcyjnymi, stacji pasażerskich,
terminali towarowych i obiektów inżynieryjnych;
4)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne spółka akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
- budowa, przebudowa lub remont sieci elektroenergetycznej na potrzeby inwestycji
w zakresie EJ1, w tym linii, stacji i przyłączy elektroenergetycznych.
Art. 53b.
1.
Do inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1 przepisów art. 52 i art. 6
ust. 4 pkt 2-4 nie stosuje się.
2.
Do inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w:
1)
art. 53a ust. 2 pkt 2 - stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych;
2)
art. 53a ust. 2 pkt 3 - stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, z tym że nie stosuje się przepisu art. 38c tej ustawy;
3)
art. 53a ust. 2 pkt 4 - stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych .
3.
Do kosztów przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie
EJ1, o których mowa w art. 53a ust. 2 pkt 4, przepis art. 53 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 53c.
Spółka PEJ koordynuje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji
towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, w szczególności:
1)
opracowuje zasady koordynacji inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących
tej inwestycji, zwane dalej „zasadami koordynacji”;
2)
opracowuje harmonogram skonsolidowany przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
EJ1 oraz inwestycji towarzyszących tej inwestycji, zwany dalej „harmonogramem skonsolidowanym”;
3)
monitoruje wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem skonsolidowanym przez podmioty
przygotowujące i realizujące inwestycję w zakresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące
tej inwestycji;
4)
koordynuje obieg dokumentów i informacji między podmiotami przygotowującymi i realizującymi
inwestycję w zakresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące tej inwestycji;
5)
monitoruje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących
tej inwestycji i sporządza raporty oraz rekomendacje działań usprawniających;
6)
może zawierać umowy lub porozumienia o współpracy z podmiotami, o których mowa w art.
53a ust. 2, lub spółką zależną PEJ, w tym określające zasady eksploatacji inwestycji
towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1 i ponoszenia związanych z tym kosztów.
Art. 53d.
Zasady koordynacji zawierają w szczególności:
1)
określenie roli podmiotów uczestniczących w tej koordynacji;
2)
zasady i standardy komunikacji, w tym określenie częstotliwości spotkań koordynacyjnych
i statusowych oraz szczegółowych zasad i sposobów przekazywania danych i informacji
zarządczych;
3)
wytyczne dotyczące tworzenia i aktualizacji harmonogramu skonsolidowanego;
4)
wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem i incydentami.
Art. 53e.
Spółka PEJ opracowuje harmonogram skonsolidowany po otrzymaniu od podmiotów, o których
mowa w art. 53a ust. 2, lub spółki zależnej PEJ informacji objętych jego zakresem.
Art. 53f.
1.
Harmonogram skonsolidowany oraz zasady koordynacji wiążą podmioty przygotowujące i
realizujące inwestycję w zakresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie
EJ1 po ich zatwierdzeniu przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury
Energetycznej.
2.
Przed zatwierdzeniem harmonogramu skonsolidowanego oraz zasad koordynacji Pełnomocnik
Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej uzgadnia ich treść z:
1)
ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej - w zakresie inwestycji towarzyszącej
inwestycji w zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust. 2 pkt 1;
2)
ministrem właściwym do spraw transportu - w zakresie inwestycji towarzyszących inwestycji
w zakresie EJ1, o których mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 i 3.
3.
Podmioty, o których mowa w art. 53a ust. 2, lub spółka zależna PEJ są obowiązane do
przekazywania spółce PEJ:
1)
informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na przygotowanie i realizację inwestycji
w zakresie EJ1 lub inwestycji towarzyszących tej inwestycji, w szczególności mogących
mieć wpływ na opóźnienia w realizacji harmonogramu skonsolidowanego;
2)
żądanych przez nią informacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie EJ1 lub inwestycji towarzyszących tej inwestycji.
4.
Spółka PEJ jest obowiązana do przekazywania Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej
Infrastruktury Energetycznej raportów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1.
Art. 53g.
1.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nadzoruje przygotowanie i realizację
inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust.
2 pkt 1, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.
2.
Minister właściwy do spraw transportu nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji
towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 i
3, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.
3.
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nadzoruje przygotowanie
i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszącej inwestycji w
zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust. 2 pkt 4, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
skonsolidowanym.
4.
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej koordynuje przygotowanie
i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących inwestycji w
zakresie EJ1 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.
Rozdział 10
Przepisy karne i kary administracyjne
Art. 54.
1.
Kto, będąc do tego zobowiązanym nie wykonał ciążącego na nim obowiązku gromadzenia
i przechowywania danych, o których mowa w art. 45,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, o którym mowa
w art. 47, umożliwił osobom nieuprawnionym wstęp na teren budowy obiektu energetyki
jądrowej.
Art. 55.
Kto, będąc do tego zobowiązanym, nie wykonał obowiązku przekazania danych, o których
mowa w art. 45 ust. 2 i 3,
podlega karze grzywny.
Art. 56.
Kto, na żądanie służb lub organów, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie udostępnia
w terminie danych, o których mowa w art. 45 ust. 2 i 3, lub udostępnia dane lub informacje
fałszywe,
podlega karze grzywny.
Art. 57.
Orzekanie w sprawach określonych w art. 54-56 następuje w trybie przepisów o postępowaniu
w sprawach o wykroczenia.
Art. 58.
1.
Karze pieniężnej podlega inwestor, który:
1)
nie wykonuje obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o którym mowa w art. 46;
2)
nie wykonuje obowiązku zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu
energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 47.
21)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy
do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.
3.
Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 1 000 000 zł.
41)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r..
Ustalając wysokość kary pieniężnej, minister właściwy do spraw gospodarki surowcami
energetycznymi uwzględnia stopień oraz okoliczności naruszenia obowiązków.
5.
Kara pieniężna jest płatna na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na
miejsce lokalizacji inwestycji.
6.
Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
Rozdział 11
Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy
Art. 59-62.
(pominięte)
Art. 63.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
1)
Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz.
834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r.
2)
Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 1 ustawy, o której
mowa w odnośniku 1.
3)
Dodany przez art. 35 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
4)
W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
5)
Ze zmianą wprowadzoną przez art. 35 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.