Ustawaz dnia 7 lipca 2023 r.o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych 1)Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Spis treści
- Treść ustawy
- Rozdział 1 - Przepisy ogólne
- Rozdział 2 - Postępowanie dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji
- Rozdział 3 - Postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne przy realizacji inwestycji
- Rozdział 4 - Inwestycje towarzyszące
- Rozdział 5 - Przepisy zmieniające, epizodyczne, przejściowe i końcowe
Treść ustawy
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy, przebudowy
i utrzymania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz inwestycji towarzyszących.
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
ewidencja gruntów i budynków - system informacyjny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ;
2)
inwestor:
a)
ministra właściwego do spraw informatyzacji lub
b)
jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub przez niego nadzorowaną
przygotowującą, realizującą lub użytkującą inwestycje w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych, wyznaczoną przez tego ministra;
3)
inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych - roboty budowlane, dostawy
lub usługi związane z przygotowaniem lub realizacją Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych wraz z obiektami, urządzeniami, sieciami, instalacjami, w tym instalacjami
odnawialnych źródeł energii i wodoru oraz źródeł wytwarzających energię w kogeneracji
wraz z przyłączami i magazynami energii elektrycznej, uzbrojeniem terenu i przyłączami
energetycznymi służącymi do jego budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania,
zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki, w szczególności wraz z budynkami
biurowymi, budynkami technicznymi, zbiornikami paliwa, zbiornikami wody, tymczasowymi
obiektami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu, połączeniami światłowodowymi pomiędzy
poszczególnymi ośrodkami obliczeniowymi, sieciami i przyłączami energetycznymi, wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, cieplnymi, telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, infrastrukturą
drogową, układami zasilania, w tym wykorzystującymi odnawialne źródła energii lub
wodór;
4)
inwestycje towarzyszące - inwestycje, o których mowa w art. 50;
5)
Krajowe Centrum Przetwarzania Danych - zespół obiektów budowlanych, składających się
na sieć ośrodków obliczeniowych połączonych łączami światłowodowymi wraz z infrastrukturą
techniczną niezbędną do ich funkcjonowania, umożliwiający przetwarzanie danych w systemach
teleinformatycznych, w szczególności ich zbieranie, przeglądanie, utrwalanie, przechowywanie,
organizowanie, opracowywanie, zmienianie, przesyłanie, udostępnianie, dopasowywanie
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w sposób zapewniający ciągłość
przepływu oraz bezpieczeństwo danych na potrzeby systemów teleinformatycznych wykorzystywanych
w administracji publicznej przez operatorów usług kluczowych lub dostawców usług cyfrowych
oraz państwowe osoby prawne, jak również spółki realizujące misję publiczną;
6)
osoba bliska - zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców,
małżonka, osobę przysposabiającą i przysposobioną, pasierba oraz osobę, która pozostaje
ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu;
7)
ośrodek obliczeniowy - obiekt budowlany składający się z budynków, budowli, obiektów
małej architektury, urządzeń budowlanych, wyposażenia oraz infrastruktury, którego
podstawowym przeznaczeniem jest zgrupowanie pomieszczeń, połączeń i obsługi urządzeń
techniki informatycznej oraz sieci telekomunikacyjnych zapewniających usługi przechowywania,
przetwarzania i dostarczania danych na potrzeby Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
8)
roboty budowlane, dostawy, usługi - roboty budowlane, dostawy, usługi w rozumieniu
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ;
9)
uzbrojenie terenu - urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , oraz rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów
naftowych;
10)
wykonawca - wykonawcę, o którym mowa w art. 7 pkt 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
Art. 3.
Inwestycje w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz inwestycje towarzyszące
są celami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Rozdział 2
Postępowanie dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji
Art. 4.
1.
Inwestor, realizując inwestycję w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
udziela zamówienia na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2.
Udzielając zamówienia, inwestor przekazuje w postaci pisemnej lub elektronicznej wybranym
przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji, zawierające co najmniej:
1)
określenie zamawiającego;
2)
wskazanie podstawy prawnej udzielenia zamówienia;
3)
określenie przedmiotu zamówienia;
4)
termin wykonania zamówienia;
5)
opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
6)
informacje o miejscu i terminie oraz sposobie prowadzenia negocjacji z inwestorem.
3.
Do negocjacji można zaprosić wyłącznie wykonawcę:
1)
mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita
Polska zawarła umowę międzynarodową w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa państwa, a w przypadku realizacji umowy związanej z dostępem do informacji
niejawnych - z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o wzajemnej ochronie informacji
niejawnych;
2)
legitymującego się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zdolność do ochrony informacji
niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych , w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebą zachowania bezpieczeństwa tych informacji;
3)
posiadającego doświadczenie w realizacji zamówień o przedmiocie podobnym do przedmiotu
zamówienia inwestora, które ma realizować wykonawca, umożliwiające realizację zamówienia
na odpowiednim poziomie jakości;
4)
niewykluczonego z udziału w negocjacjach na podstawie art. 108 i art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub przepisów odrębnych.
4.
Inwestor zaprasza jednocześnie do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję,
nie mniejszej niż 3, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba
wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza lub z przyczyn obiektywnych zamówienie
może wykonać tylko jeden wykonawca.
5.
Celem prowadzonych negocjacji jest doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia lub
innych warunków odnoszących się do zamówienia w taki sposób, aby inwestor uzyskał
zamówienie najpełniej odpowiadające jego potrzebom.
6.
W przypadku gdy ze względu na przedmiot zamówienia nie jest wymagane przeprowadzenie
negocjacji, inwestor przekazuje w postaci pisemnej lub elektronicznej wybranym przez
siebie wykonawcom zaproszenie do składania ofert. Przepis art. 5 ust. 3 i art. 7 ust.
2 stosuje się odpowiednio.
Art. 5.
1.
Inwestor na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia może wykluczyć wykonawcę:
1)
który naruszył zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa
dostaw;
2)
którego uznano za nieposiadającego wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia
dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania
decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, lub decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust.
11 pkt 1 tej ustawy;
3)
o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
4)
będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji
lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
zamówienia;
5)
jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurent naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa
dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;
6)
jeżeli podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych są przewidziane w przepisach odrębnych;
7)
jeżeli wykonawca odmówił złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności, którego żądał
inwestor, lub nie złożył tego oświadczenia w terminie;
8)
w przypadku otrzymania przez inwestora, bezpośrednio lub pośrednio, pisemnego zawiadomienia
od instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego
państwa, dysponujących informacjami w tym zakresie, o wystąpieniu zagrożenia dla obronności
i bezpieczeństwa, w szczególności przekazania informacji o decyzji o cofnięciu świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, lub decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust.
11 pkt 1 tej ustawy.
2.
Inwestor wyklucza wykonawcę:
1)
który jest osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną albo osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby,
wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu
zarządzającego lub w związku z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem
podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ze względu na przedmiot zamówienia poświadczenie bezpieczeństwa jest wymagane;
2)
o którym mowa w art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3.
Wykonawcy biorący udział w negocjacjach składają oświadczenie potwierdzające, że w
stosunku do nich nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1 i 2. Inwestor
może żądać złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przed dopuszczeniem
wykonawcy do negocjacji. Przed odebraniem oświadczenia inwestor uprzedza osobę składającą
oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Art. 6.
W przypadku prowadzenia negocjacji, inwestor:
1)
informuje jednocześnie wszystkich wykonawców o zakończeniu negocjacji;
2)
zaprasza do składania ofert tylko tych wykonawców, z którymi prowadził negocjacje
i którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Art. 7.
1.
Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej:
1)
informacje, o których mowa w art. 168 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
2)
informacje o dokumentach, jakie wykonawca ma przedłożyć w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków
udziału w tym postępowaniu.
2.
Inwestor przekazuje wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert specyfikację
warunków zamówienia.
3.
Inwestor może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie
bez konieczności uzasadnienia takiej decyzji. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie
zamówienia jest unieważnione z przyczyn leżących po stronie inwestora, wykonawcy niepodlegającemu
wykluczeniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
Art. 8.
1.
W przypadku zamówień obejmujących informacje niejawne inwestor określa w zaproszeniu
do negocjacji lub w zaproszeniu do składania ofert wymagania związane z realizacją
zamówienia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa tych informacji.
2.
Inwestor może, w szczególności:
1)
żądać złożenia wraz z ofertą:
a)
zobowiązania wykonawcy i już znanego podwykonawcy do ochrony informacji niejawnych,
które znajdują się w ich posiadaniu lub z którymi zapoznają się w trakcie realizacji
zamówienia i po jego zakończeniu,
b)
zobowiązania wykonawcy do uzyskania od innego podwykonawcy, któremu powierzy podwykonawstwo
w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązania, o którym mowa w lit. a, oraz do jego
złożenia inwestorowi przed zawarciem umowy o podwykonawstwo,
c)
informacji dotyczących już znanego podwykonawcy, w tym podania jego imienia i nazwiska
oraz miejsca zamieszkania albo nazwy i siedziby oraz danych, które umożliwiają inwestorowi
stwierdzenie, że posiada kwalifikacje wymagane do ochrony informacji niejawnych, do
których ma dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo,
d)
zobowiązania wykonawcy do dostarczenia przed zawarciem umowy o podwykonawstwo informacji,
o których mowa w lit. c, dotyczących nowego podwykonawcy;
2)
określić prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracownika wykonawcy, który ma brać udział
w realizacji zamówienia, zarówno na etapie negocjacji, postępowania o udzielenie zamówienia,
jak i na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest
to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.
3.
Inwestor może zobowiązać wykonawcę do poinformowania podwykonawcy o ciążącym na nim
obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1.
Art. 9.
Nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna dotycząca inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych, jeśli jej udostępnienie wiązałoby się z przekazaniem informacji o stosowanych
zabezpieczeniach i rozwiązaniach technicznych, planach budynków, założeniach projektowych,
sposobach zapewnienia ciągłości działania lub trasach światłowodowych.
Art. 10.
Do zamówienia związanego z przygotowaniem, realizacją i użytkowaniem inwestycji w
zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, którego wartość jest równa kwocie,
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, lub przekracza tę kwotę, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyjątkiem odpowiedniego zastosowania przepisów:
1)
art. 16, art. 17 ust. 1 i 3, art. 56, art. 99 ust. 1, 2 i 4-7, art. 134 i art. 168
ust. 2 tej ustawy, które dotyczą inwestora;
2)
art. 108 i art. 109 tej ustawy, które dotyczą wykonawcy.
Art. 11.
1.
Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi, w zakresie swoich ustawowych zadań, prewencyjne
działania osłonowe dotyczące zamówień związanych z inwestycją w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych.
2.
Inwestor przekazuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaproszenie, o którym mowa
w art. 4 ust. 4, wraz z listą wykonawców oraz zaproszenie do składania ofert, o którym
mowa w art. 6 pkt 2, nie później niż 7 dni przed planowaną datą przekazania tych dokumentów
wykonawcom.
Art. 12.
1.
Właściwy miejscowo wojewoda na wniosek inwestora wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
2.
Wniosek inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych może odnosić się do całości lub części inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
3.
W przypadku inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, która jest
realizowana na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji
tej inwestycji wydaje właściwy wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje
się większa część tej inwestycji, w tym dłuższa część linii światłowodowej lub większa
liczba obiektów realizowanych w jej ramach.
4.
Organem wyższego stopnia w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest minister właściwy
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5.
Wojewoda niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych oraz o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych.
6.
W postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych:
1)
przepisy art. 30 § 5 i art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego , zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, stosuje się odpowiednio,
z tym że wojewoda wyznacza z urzędu przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej
do czynności prawnych uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia
takiego przedstawiciela lub kuratora przez sąd;
2)
nie stosuje się przepisu art. 33 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego;
3)
nie zawiesza się postępowania w przypadkach określonych w art. 97 § 1 pkt 1-3a Kodeksu postępowania administracyjnego.
7.
Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub brak
danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie danych osobowych,
w szczególności adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie
stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jej wydania
i doręczenia oraz zawiadomienia o jej wydaniu.
8.
Przepis ust. 7 stosuje się również, jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik
wieczysty nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe
lub postępowanie to nie zostało zakończone.
Art. 13.
1.
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych zawiera:
1)
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub - w przypadku jej braku - na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali
1:5000 lub większej, lub w postaci wykazu współrzędnych w obowiązującym państwowym
systemie odniesień przestrzennych, w tym określenie:
a)
linii rozgraniczających teren inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych,
b)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w
art. 17 ust. 5 lub 6 lub art. 40 ust. 1 lub 2,
c)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w
art. 32 ust. 1, w tym obszaru objętego zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 32
ust. 2,
d)
powiązania inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych z uzbrojeniem
terenu, z zaznaczeniem na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub - w przypadku jej braku
- na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 terenu niezbędnego dla obiektów
budowlanych i ustanowienia stref ochronnych, o ile mają one zastosowanie,
e)
granic obszarów, na których ustanowiony ma zostać zakaz wznoszenia obiektów, o których
mowa w art. 42 ust. 1, wraz z określeniem minimalnych odległości;
2)
określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
3)
charakterystykę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych obejmującą
określenie:
a)
zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
w tym także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również
sposobu zagospodarowania odpadów,
b)
planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania
terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione
w formie opisowej i graficznej,
c)
charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych;
4)
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, w przypadku konieczności zatwierdzenia
podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
5)
wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa
w art. 17 ust. 5 i 6 oraz art. 40 ust. 1;
6)
wskazanie nieruchomości, w stosunku do których minister właściwy do spraw informatyzacji
będzie organem reprezentującym Skarb Państwa, zgodnie z art. 40 ust. 2;
7)
wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa
w art. 32 ust. 1, w tym:
a)
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących
pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga przejścia przez te grunty, wraz z określeniem
przez inwestora sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na tych gruntach obiektów
lub urządzeń,
b)
gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga budowy lub przebudowy zjazdów
na tych gruntach, z tym że, w przypadku gdy inwestycja w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych wymaga budowy zjazdów, inwestor określa także lokalizację i parametry
techniczne zjazdów, a gdy wymaga przebudowy zjazdów - ich parametry techniczne;
8)
wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 5;
9)
wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na których rzecz ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 32 ust. 3, oraz zgodę tych podmiotów na
ustanowienie takiego ograniczenia;
10)
wskazanie terminu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 32 ust. 1,
w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w
art. 32 ust. 1, ma nastąpić na czas określony;
11)
wskazanie nieruchomości, o których mowa w pkt 7, na których mają zostać ustanowione
zakaz lub nakaz, o których mowa w art. 32 ust. 2, wraz z określeniem maksymalnej dopuszczalnej
wysokości drzew, krzewów lub innej roślinności - w przypadku zakazu, o którym mowa
w art. 32 ust. 2 pkt 3;
12)
uproszczone wypisy z ewidencji gruntów i budynków w postaci papierowej lub elektronicznej
lub inne dokumenty w postaci papierowej lub pliku komputerowego sformatowanego zgodnie
z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych - wydane z ewidencji gruntów
i budynków przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, zawierające oznaczenie
działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej księgi wieczystej, imię
i nazwisko albo nazwę oraz adres jej właściciela lub użytkownika wieczystego;
13)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z uwzględnieniem art. 37 - jeżeli jest ona wymagana;
14)
kopie opinii, o których mowa w ust. 2;
15)
uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, albo informację o nieprzedstawieniu przez właściwego
zarządcę drogi krajowej stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 4.
2.
Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych inwestor występuje o opinie:
1)
ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status
uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ;
2)
właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych w rozumieniu
art. 6 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze ;
3)
dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
- w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - w odniesieniu do
mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w
ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa ;
4)
właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych
innych niż określone w pkt 3;
5)
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ;
6)
właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza,
prezydenta miasta);
7)
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - w odniesieniu do powierzchni ograniczających
zabudowę, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze ;
8)
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w granicach
powierzchni ograniczających przeszkody lub powierzchni ograniczających zabudowę lub
stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
9)
właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego
obszarem kolejowym - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ;
10)
właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, w tym w zakresie
lokalizacji i parametrów technicznych zjazdów, jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów,
parametrów technicznych zjazdów, przebudowy zjazdów, oraz sposobu, miejsca i warunków
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ;
11)
właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych oraz występowania udokumentowanych złóż kopalin;
12)
dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku
i jego otuliny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ;
13)
właściwego podmiotu wykonującego zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne prawa właścicielskie, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
pokrytych wodami - w odniesieniu do sposobu, miejsca i warunków umieszczenia tej inwestycji
na tych gruntach;
14)
organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych
- w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
15)
właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do
wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w szczególności zapewnienia wody do
celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej,
oraz wymagań dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej;
16)
Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu
do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa
oraz bezpieczeństwa państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
17)
Prezesa Rady Ministrów albo ministra - członka Rady Ministrów właściwego do spraw
koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa
Rady Ministrów - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte
niezbędne dla obronności państwa oraz bezpieczeństwa państwa, ustalone decyzją odpowiednio
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu albo Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
18)
właściwego dyrektora urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego,
pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej ;
19)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do obszarów strefy nadgranicznej,
pasa drogi granicznej oraz przejść granicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej ;
20)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich ;
21)
ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii,
gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska,
geologii, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dyrektora urzędu
morskiego - w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji
i urządzeń na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich
farmach wiatrowych - również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
22)
właściwego dyrektora urzędu morskiego oraz ministrów właściwych do spraw: aktywów
państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony
Narodowej - w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach
morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej; w przypadku gdy kanalizacja, przewody lub kable będą przebiegały również na odcinku
lądowym, inwestor występuje także o opinię właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu
ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich
farmach wiatrowych - również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
23)
ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, gospodarki morskiej, energii,
gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska,
geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu
do lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie
ekonomicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej, a w przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich
farmach wiatrowych - również Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
24)
właściwego zarządcy drogi krajowej - w odniesieniu do lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w zakresie potencjalnej kolizji z planowanymi
inwestycjami w zakresie dróg krajowych i autostrad;
25)
Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - w odniesieniu do inwestycji
oraz inwestycji towarzyszących, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym ;
26)
właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż
parki narodowe i ich otuliny obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3.
W odniesieniu do gruntów stanowiących pas drogowy drogi krajowej przed złożeniem wniosku
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych, inwestor występuje do właściwego zarządcy drogi krajowej o uzgodnienie
lokalizacji i parametrów technicznych zjazdów, jeżeli wniosek dotyczy budowy zjazdów,
parametrów technicznych zjazdów, przebudowy zjazdów, oraz sposobu, miejsca i warunków
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4.
Właściwy zarządca drogi krajowej dokonuje uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia otrzymania wystąpienia inwestora o uzgodnienie lokalizacji i parametrów
technicznych zjazdów. Niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jako dokonanie
uzgodnienia. Kopię uzgodnienia właściwy zarządca drogi krajowej przekazuje wojewodzie.
5.
Właściwy organ, na wniosek inwestora, wydaje opinie, o których mowa w ust. 2, w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie
traktuje się jako brak zastrzeżeń do złożonego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
6.
Opinie oraz uzgodnienia zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska
właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami dla inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych.
7.
Kopie opinii oraz kopie uzgodnienia właściwy organ przekazuje wojewodzie.
8.
W przypadku gdy inwestorem jest jednostka, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b, wniosek
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych zawiera także oświadczenie lub inny dokument potwierdzający:
1)
stosunek podległości lub nadzoru przez ministra właściwego do spraw informatyzacji
lub
2)
powierzenie przygotowania i realizacji w całości lub części inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
9.
Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi
przepisami świadczeń lub warunków.
Art. 14.
1.
Właściwy wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych:
1)
wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;
2)
właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie
tej decyzji, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków
ze skutkiem doręczenia;
3)
pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach
gmin właściwych dla lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych tych gmin oraz
urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej;
4)
właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, przy czym
wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz obwieszczenie, o którym mowa w ust.
1 pkt 3, zawierają:
1)
oznaczenie według ewidencji gruntów i budynków nieruchomości lub ich części objętych
wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi
zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości;
2)
informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;
3)
pouczenie o obowiązkach nabywcy lub zbywcy, o których mowa w ust. 7, oraz skutkach
niedopełnienia tych obowiązków, o których mowa w ust. 8.
3.
W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie albo trwałym zarządzie
państwowej jednostki organizacyjnej innej niż inwestor zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1, doręcza się organom właściwym do gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa oraz jednostce organizacyjnej sprawującej zarząd albo trwały zarząd.
4.
Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia właściciela lub użytkownika
wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust.
7.
5.
Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1:
1)
nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
objęta wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych nie może być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna;
2)
w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych do dnia, w którym decyzja
ta stała się ostateczna, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące
się postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa do dnia, w którym decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się
ostateczna;
3)
w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych do dnia, w którym ta
decyzja stała się ostateczna, zawiesza się postępowanie o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które dotyczą innych inwestycji.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, na wniosek strony postępowania, po
uzyskaniu zgody inwestora, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu
do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, podejmie zawieszone postępowanie.
7.
W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi:
1)
zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych,
2)
przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca są obowiązani do
zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
8.
Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 7 oraz prowadzenie postępowania bez udziału
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia
postępowania.
9.
Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 5 pkt 1 jest nieważna.
10.
Przepisów ust. 5 pkt 2 i 3 nie stosuje się do postępowań:
1)
dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub
innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych temu ministrowi lub
przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek;
2)
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji
o pozwoleniu na budowę wszczętych na wniosek inwestora.
Art. 15.
Właściwy wojewoda wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym
mowa w art. 13.
Art. 16.
1.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych zawiera:
1)
określenie granic terenu objętego inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub - w przypadku jej
braku - na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 lub większej, lub w postaci
wykazu współrzędnych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych,
w tym określenie:
a)
linii rozgraniczających teren inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych,
b)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w
art. 17 ust. 5 i 6 oraz art. 40 ust. 1 i 2,
c)
granic obszaru, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa w
art. 32 ust. 1, w tym obszaru objętego zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 32
ust. 2,
d)
granic obszarów, na których ustanowiony został zakaz wznoszenia obiektów, o których
mowa w art. 42 ust. 1, wraz z określeniem minimalnych odległości, jeżeli zostały wskazane
we wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych;
2)
warunki techniczne realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych;
3)
warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków
i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa, w tym dotyczące przeciwdziałania
poważnym awariom przemysłowym;
4)
warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych;
5)
wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;
6)
zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 17 ust. 1 i 2;
7)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać skutek, o którym mowa
w art. 17 ust. 5 lub 6 lub art. 40 ust. 1;
8)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których minister właściwy do spraw informatyzacji
staje się organem reprezentującym Skarb Państwa, zgodnie z art. 40 ust. 2;
9)
oznaczenie nieruchomości lub ich części, w stosunku do których decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma wywołać
skutek, o którym mowa w art. 32 ust. 1, w tym:
a)
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących
pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga przejścia przez te grunty, wraz z określeniem
sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na tych gruntach obiektów lub urządzeń,
b)
gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, jeżeli inwestycja
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga budowy lub przebudowy zjazdów
na tych gruntach, z tym że, w przypadku gdy inwestycja w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych wymaga budowy zjazdów, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych określa lokalizację i parametry
techniczne zjazdów, a gdy wymaga przebudowy zjazdów - ich parametry techniczne;
10)
wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na których rzecz ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 32 ust. 3;
11)
wskazanie terminu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 32 ust. 1,
w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w
art. 32 ust. 1, ma nastąpić na czas określony;
12)
wskazanie nieruchomości, o których mowa w pkt 9, na których mają zostać ustanowione
zakaz lub nakaz, o których mowa w art. 32 ust. 2, wraz z określeniem maksymalnej dopuszczalnej
wysokości drzew, krzewów lub innej roślinności - w przypadku zakazu, o którym mowa
w art. 32 ust. 2 pkt 3;
13)
warunki i wymagania wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa;
14)
określenie terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń
nie krótszego niż 90 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna.
2.
Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych powierza się osobie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej.
3.
Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom
lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją na adres wskazany w ewidencji
gruntów i budynków. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w Biuletynie
Informacji Publicznej, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych dla lokalizacji
inwestycji, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także
w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na adres wskazany w ewidencji
gruntów i budynków jest skuteczne.
4.
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub braku
w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych,
w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości,
do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, przepis ust. 3 zdanie
drugie stosuje się odpowiednio.
5.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać
się z treścią tej decyzji.
6.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.
7.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, oraz obwieszczenie, o którym
mowa w ust. 3 zdanie drugie, zawierają pouczenie o rozpoczęciu biegu terminu do wniesienia
odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania danych w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za dokonane.
8.
Przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wydanej przez organ wyższego
stopnia i zawiadomienia stron o jej wydaniu.
9.
Przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do:
1)
zawiadamiania stron o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub o wniesieniu zażalenia na postanowienie
wydane w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
2)
zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
3)
zawiadamiania stron o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
4)
zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
5)
zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych;
6)
doręczeń decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1-5, oraz do zawiadamiania
o ich wydaniu;
7)
doręczeń postanowień wydanych w toku postępowań w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,
od których przysługuje zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz do zawiadamiania
o ich wydaniu.
10.
Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy
art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Art. 17.
1.
Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych zatwierdza się podziały nieruchomości. Mapy z projektami podziału nieruchomości
stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych.
2.
W zakresie wskazanym przez inwestora we wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych decyzją o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zatwierdza się również
podziały nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wobec których decyzja ta nie wywołuje
skutków, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz art. 40 ust. 1 i 2.
3.
Podziały nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą dotyczyć:
1)
gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej;
2)
nieruchomości zajętych pod lotniska użytku publicznego oraz urządzenia i obiekty służące
do obsługi ruchu lotniczego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, a także lotnicze
urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem użytku publicznego;
3)
nieruchomości określonych w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
4)
terenu, na którym będą realizowane przedsięwzięcia stanowiące inwestycje towarzyszące
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko;
5)
nieruchomości oznaczonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego ;
6)
nieruchomości oznaczonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
o której mowa w art. 11f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ;
7)
gruntów stanowiących obszar kolejowy lub przeznaczonych pod linię kolejową o znaczeniu
państwowym.
4.
Linie rozgraniczające teren inwestycji ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych są liniami podziału nieruchomości
w zakresie, w jakim inwestor wystąpił o zatwierdzenie podziału nieruchomości, przedstawiając
mapy, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4.
5.
Nieruchomość znajdująca się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie
oznaczonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 7, będąca własnością państwowej
osoby prawnej, staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centrum Przetwarzania Danych
stała się ostateczna, za odszkodowaniem.
6.
Nieruchomość znajdująca się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie
oznaczonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 7, przeznaczona na budowę inwestycji
liniowej związanej z inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
jak połączenia światłowodowe pomiędzy poszczególnymi ośrodkami obliczeniowymi, ciągi
drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania płynów, pary, gazów i energii
elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne podziemne,
naziemne lub nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do założenia, przeprowadzenia
oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń, staje się z mocy prawa własnością Skarbu
Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centrum
Przetwarzania Danych stała się ostateczna, za odszkodowaniem.
7.
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w ust. 5 i 6 lub art. 40 ust. 2, lub prawie
użytkowania wieczystego tych nieruchomości zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna, prawo to wygasa za odszkodowaniem.
8.
Jeżeli wskutek wygaszenia praw, o których mowa w ust. 7, zachodzi ryzyko pozbawienia
nieruchomości sąsiednich dostępu do drogi publicznej, w zakresie uniemożliwiającym
uzyskanie tego dostępu w inny sposób, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ustanawia się niezbędne służebności.
9.
Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami, o których
mowa w ust. 5 i 6, art. 32 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 2, na cele budowlane w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .
Art. 18.
1.
W przypadku sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności
lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości objętej decyzją o lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, ministrowi właściwemu do spraw
informatyzacji przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1)
nabywcą nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest:
a)
jednostka samorządu terytorialnego,
b)
Skarb Państwa,
c)
spółka celowa, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy,
d)
spółka prawa handlowego:
-
-której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będąca operatorem systemu przesyłowego albo posiadająca koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ,
-
-która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w przypadku nabycia nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na cele związane z budową systemu dystrybucyjnego gazowego,
e)
spółka kapitałowa lub grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości prowadzące działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw
gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji,
urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym , w przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z budową mienia określonego w
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra
właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach
kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii
elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych ,
f)
parki narodowe, w przypadku nabycia nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych na cele związane z ochroną
przyrody,
g)
podmiot, który skorzystał z prawa pierwokupu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ,
h)
osoba bliska zbywcy;
2)
nabycie nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych następuje za zgodą ministra właściwego do spraw
informatyzacji wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy,
jeżeli wykaże, że nabycie nie uniemożliwi lub nie utrudni realizacji inwestycji w
zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych i nie będzie stanowiło zagrożenia
dla funkcjonowania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
3.
Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący
prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu
prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości.
4.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może dokonać zapłaty niespornej ceny nieruchomości
objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych.
5.
Sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, określonej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
6.
Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiadamia zobowiązanego z prawa pierwokupu
o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w
placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe , przekazując mu imię i nazwisko notariusza, który sporządził oświadczenie o skorzystaniu
z prawa pierwokupu, siedzibę jego kancelarii notarialnej, datę sporządzenia oświadczenia
o skorzystaniu z prawa pierwokupu, numer repertorium, pod którym zarejestrowano oświadczenie
o skorzystaniu z prawa pierwokupu, a następnie publikuje to zawiadomienie w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Wypis aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu
wydawany jest także zobowiązanemu z prawa pierwokupu.
7.
Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia ministra
właściwego do spraw informatyzacji o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą doręczenia
zawiadomienia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji.
8.
Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu co do nieruchomości, z tym że termin na złożenie oświadczenia
o wykonaniu prawa pierwokupu wynosi 2 miesiące, licząc od dnia wpływu do ministra
właściwego do spraw informatyzacji zawiadomienia dokonanego przez właściciela lub
użytkownika wieczystego nieruchomości, o której mowa w ust. 1, która stanowi przedmiot
warunkowej umowy sprzedaży. Do zawiadomienia dołącza się:
1)
wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich nieruchomości stanowiących własność
lub użytkowanie wieczyste, o którym mowa w ust. 1;
2)
odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego
dla zbywanej nieruchomości, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w
centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.
Art. 19.
1.
W przypadku sprzedaży udziałów lub akcji w spółce kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych , która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
prawo pierwokupu przysługuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji na rzecz
Skarbu Państwa, o ile wykonanie prawa pierwokupu udziałów i akcji jest niezbędne do
realizacji, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania,
eksploatacji, rozbiórki lub zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbywania:
1)
akcji spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ;
2)
udziałów lub akcji na rzecz osoby bliskiej;
3)
udziałów lub akcji przez Skarb Państwa;
4)
udziałów lub akcji na rzecz spółki, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 lit. d;
5)
udziałów lub akcji na rzecz spółki kapitałowej lub grupy kapitałowej w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw
gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji,
urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
6)
udziałów lub akcji na rzecz podmiotu, który skorzystał z prawa pierwokupu na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
7)
udziałów lub akcji na rzecz Spółki Celowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółki, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
3.
W celu skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 ministrowi właściwemu do spraw
informatyzacji przed nabyciem udziałów i akcji w spółce, o której mowa w ust. 1, przysługuje
prawo przeglądania ksiąg i dokumentów tej spółki oraz żądania od tej spółki informacji
dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w księgach i dokumentach. Przeglądanie
ksiąg i dokumentów spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić przez
upoważnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji osoby, w siedzibie tej
spółki, w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg i dokumentów lub w innym uzgodnionym
ze spółką miejscu. Uzyskane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .
4.
W przypadku gdy udziały lub akcje są obciążone prawem zastawu, minister właściwy do
spraw informatyzacji dokonuje zapłaty ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o wygaśnięciu zastawu, o ile zapłata ceny jest już wymagalna.
5.
Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.
18 ust. 3-7 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu co do nieruchomości, z tym że termin na złożenie oświadczenia
o wykonaniu prawa pierwokupu wynosi 2 miesiące, licząc od dnia wpływu do ministra
właściwego do spraw informatyzacji zawiadomienia dokonanego przez spółkę, o której
mowa w ust. 1, której udziały lub akcje stanowią przedmiot warunkowej umowy sprzedaży.
Do zawiadomienia dołącza się:
1)
wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, stanowiących
własność lub użytkowanie wieczyste spółki;
2)
odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego
dla zbywanej nieruchomości, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w
centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;
3)
potwierdzone za zgodność z oryginałem bilans oraz rachunek zysków i strat spółki,
za trzy ostatnie lata obrotowe;
4)
aktualną listę wspólników lub akcjonariuszy oraz umowę lub statut spółki;
5)
oświadczenie zarządu spółki o wysokości zobowiązań warunkowych.
6.
Sądem właściwym do ustalenia ceny zbywanych akcji lub udziałów jest sąd właściwy według
siedziby spółki, o której mowa w ust. 1.
7.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Art. 20.
1.
W przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki osobowej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
minister właściwy do spraw informatyzacji działający na rzecz Skarbu Państwa może
złożyć oświadczenie o nabyciu tych nieruchomości za zapłatą ceny odpowiadającej ich
wartości rynkowej.
2.
Wartość rynkową nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych określa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
3.
Spółka, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana powiadomić ministra właściwego do
spraw informatyzacji o zmianie bądź przystąpieniu nowego wspólnika do tej spółki w
terminie miesiąca od dnia dokonania czynności prawnej, w wyniku której nastąpiła zmiana
bądź przystąpienie wspólnika. Do powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów
i budynków dla każdej nieruchomości objętej decyzją o lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stanowiącej własność spółki.
4.
Spółka, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia
ministra właściwego do spraw informatyzacji o nabyciu nieruchomości objętej decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
może wystąpić do sądu o ustalenie ceny odpowiadającej wartości rynkowej nieruchomości
nabywanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
5.
Sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych przy zastosowaniu
sposobów określenia wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
6.
Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 18 ust. 6 i 7 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu.
7.
Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli:
1)
zamiast dotychczasowego wspólnika wspólnikiem staje się osoba jemu bliska;
2)
nowym wspólnikiem staje się osoba bliska któregokolwiek ze wspólników;
3)
podmiot uprawniony na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu.
Art. 21.
1.
W przypadku podjęcia przez spółkę akcyjną, która jest właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych , minister właściwy do spraw informatyzacji działający na rzecz Skarbu Państwa może
złożyć oświadczenie o nabyciu tych nieruchomości za zapłatą ceny odpowiadającej ich
wartości rynkowej określonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2.
Spółka jest obowiązana powiadomić ministra właściwego do spraw informatyzacji o uchwale
w terminie miesiąca od dnia jej podjęcia. Do powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji
gruntów i budynków dla każdej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stanowiącej własność
lub użytkowanie wieczyste spółki.
3.
Spółka w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia ministra właściwego do
spraw informatyzacji o nabyciu nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych może wystąpić do sądu
o ustalenie ceny odpowiadającej wartości rynkowej tej nieruchomości nabywanej przez
ministra właściwego do spraw informatyzacji.
4.
Sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych określonej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
5.
Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 18 ust. 6 i 7 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące prawa pierwokupu.
Art. 22.
1.
Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w
ewidencji gruntów i budynków w zakresie skutków prawnych z niej wynikających, w tym
wpisu prawa rzeczowego, prawa osobistego lub roszczenia, jakie wynika z tej decyzji.
2.
Wojewoda składa wnioski o wpisy w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków
w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna.
3.
Postępowanie o wpis w księdze wieczystej jest wolne od opłat sądowych.
4.
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 32 ust. 1,
w przypadku ustanowienia go na czas określony, wygasa z upływem terminu określonego
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11. Wojewoda występuje z wnioskiem o wykreślenie
tego ograniczenia z księgi wieczystej w terminie 30 dni od dnia jego wygaśnięcia.
Art. 23.
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 5 i 6, została przejęta część nieruchomości
a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele,
minister właściwy do spraw informatyzacji może nabyć, w drodze umowy, na wniosek właściciela
lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa tę
część nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Do ustalenia wysokości ceny
nabycia przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
Art. 24.
1.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych stanowi podstawę do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
ustanowionego na nieruchomościach oznaczonych w treści decyzji zgodnie z art. 16 ust.
1 pkt 7 i 8, przeznaczonych do realizacji tej inwestycji, lub zarządu w odniesieniu
do gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z
wyłączeniem nieruchomości położonych na terenie parków narodowych.
2.
Jeżeli nieruchomość objęta decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych, oznaczona zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 7 i 8, została
uprzednio wydzierżawiona, wynajęta, użyczona, powierzona lub oddana do używania osobie
trzeciej, decyzja ta z dniem, z którym stała się ostateczna, stanowi podstawę do wypowiedzenia
umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania nieruchomości do używania osobie trzeciej,
w tym również ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania
umów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa.
3.
Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu
terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste w zakresie wskazanym w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
użytkowanie to wygasa za odszkodowaniem z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
4.
W przypadku gdy nieruchomość podlegająca podziałowi zgodnie z art. 17 ust. 1 lub 2
jest obciążona hipoteką, hipoteka wygasa wyłącznie w stosunku do części nieruchomości
objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych.
5.
Nieruchomości nabyte przez Skarb Państwa, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6 lub
art. 23, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.
6.
Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych inwestor jest uprawniony do wystąpienia o zawarcie porozumienia,
o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 oraz w art. 34 ust. 1, oraz o wydanie decyzji o
wygaśnięciu trwałego zarządu, o której mowa w ust. 1.
Art. 25.
1.
Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 17 ust. 5-7 oraz w art. 24 ust. 3, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej
między wojewodą a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą,
której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Jeśli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna, nie dojdzie
do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, wysokość odszkodowania ustala właściwy wojewoda
w drodze decyzji w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.
3.
Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie operatu
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu nieruchomości
w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych przez organ pierwszej instancji oraz według jej wartości w dniu
wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji
na dzień wypłaty według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 7, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi
lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości odszkodowania ustalonego
z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych.
5.
Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi
wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 8 i 9, oraz wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego lub przysługującego
stronom umów, o których mowa w art. 24 ust. 2, z tytułu jej wypowiedzenia, nie może przekroczyć wartości nieruchomości
lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Roszczenia osób uprawnionych z tytułu
ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się według pierwszeństwa tych praw ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6 lub art. 40 ust. 2,
lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka,
wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia
głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w zakresie, w jakim wierzytelność
ta nie wygasła, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień
spłaty wierzyciela hipotecznego. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia
głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.
7.
Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. Wysokość odszkodowania z tytułu
wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych nie może przekraczać wartości nieruchomości ustalonej zgodnie z ust. 3.
8.
Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia
nie później, niż w terminie 28 dni od dnia otrzymania od inwestora wezwania do wydania
nieruchomości, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości
lub wartości prawa użytkowania wieczystego, określonej w operacie, o którym mowa w
ust. 3.
9.
W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo
budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego
dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości zamieszkałemu
w tym budynku albo lokalu powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości.
10.
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6 lub art. 32 ust. 1
i 2, zostały poczynione nakłady przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie powiększa się o kwotę
podlegających zwrotowi środków pochodzących z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi
zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwrotu dofinansowania, o ile w wyniku skutków
prawnych, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6, lub ustanowienia ograniczeń na nieruchomościach, o których mowa
w art. 32 ust. 1 i 2, lub rozwiązania umów, o których mowa w art. 24 ust. 2, nałożono
odpowiednio na właściciela, użytkownika wieczystego, osobę, której przysługiwały ograniczone
prawa rzeczowe do nieruchomości, lub stronę umowy, o której mowa w art. 24 ust. 2, obowiązek zwrotu
środków pochodzących z takiego dofinansowania. Odszkodowanie w części przenoszącej
odszkodowanie należne na zasadach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania zwrotu dofinansowania wraz z
należnymi odsetkami przez odpowiednio właściciela, użytkownika wieczystego, osobę,
której przysługiwały ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, lub stronę umowy, o której mowa w art. 24 ust. 2, w trybie i terminie
wynikającym z właściwych przepisów.
11.
Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu
do depozytu sądowego na okres 6 lat.
12.
Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża ministra właściwego do spraw informatyzacji,
a w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3, obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża
podmiot, na którego rzecz następuje ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
Minister właściwy do spraw informatyzacji albo podmiot, na którego rzecz następuje
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, na podstawie odrębnego porozumienia
zawartego z właściwym wojewodą może pokryć koszty ustalenia wysokości odszkodowań.
Przepisu art. 132 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.
13.
Odszkodowanie za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych, o których mowa w art.
17 ust. 7, zmniejsza się o wartość praw ustanowionych zgodnie z art. 17 ust. 8.
14.
Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach nieuregulowanych w
niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Art. 26.
1.
Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych nie mają zastosowania przepisy:
1)
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wyjątkiem przepisów art. 57 ust. 1 i 4 tej ustawy, które do decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stosuje się
odpowiednio, oraz
2)
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji .
2.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Właściwy wojewoda
przekazuje niezwłocznie wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych właściwym wójtom lub burmistrzom lub prezydentom
miasta oraz starostom właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości objętych
decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych oraz starostom właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na
którą oddziaływać będzie inwestycja w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
3.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Art. 27.
1.
Do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wobec której została
wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych, nie stosuje się przepisów odrębnych ustaw w zakresie, w jakim uzależniają
one przygotowanie lub realizację tej inwestycji lub jej części od uzyskania decyzji
administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia, chyba że inwestor wystąpi o ich wydanie.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1)
zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 36 ust. 1;
2)
decyzji, o których mowa w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
3)
zezwoleń, o których mowa w art. 56 ust. 1, 2, 2b i 2c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4)
decyzji o warunkach prowadzenia działań, o której mowa w art. 118 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3.
W przypadku gdy inwestor przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych uzyskał decyzję administracyjną
lub inne rozstrzygnięcie, o których mowa w ust. 1, do postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych w zakresie objętym uzyskaną decyzją administracyjną lub innym rozstrzygnięciem
nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 pkt 14 i 15 oraz ust. 2-4 a także art. 16
ust. 1.
Art. 28.
Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych a także art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego.
Art. 29.
1.
Pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
lub pozwolenie na rozbiórkę tej inwestycji wydaje wojewoda na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku o jego wydanie.
2.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych wiąże wojewodę wydającego pozwolenie na budowę.
3.
Pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
może, w zależności od żądania określonego we wniosku, obejmować całe zamierzenie budowlane
położone na obszarze danego województwa lub jego część.
4.
Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych lub pozwolenia na rozbiórkę tej inwestycji przepisy art. 12 ust.
6-8, art. 14 ust. 1-4, 7 i 8, art. 15 oraz art. 16 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.
5.
Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach pozwolenia na budowę inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych lub pozwolenia na rozbiórkę tej
inwestycji jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
6.
Ilekroć w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez
to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych.
7.
Do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się przepisów
art. 32 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.
8.
Zmiana oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków dotycząca nieruchomości objętej decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
dokonana po wydaniu tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości,
scalenia, wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody
do wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych.
9.
Niezgodność między oznaczeniem nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w ewidencji gruntów i
budynków a oznaczeniem tej nieruchomości w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wynikająca z zatwierdzenia podziału
tej nieruchomości decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych, nie stanowi przeszkody do wydania pozwolenia na budowę
dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
10.
Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest dokonywane
organowi administracji architektoniczno-budowlanej na zasadach i w trybie określonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
11.
W sprawach zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10, właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej
jest wojewoda.
12.
Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 10, jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Art. 30.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych lub pozwolenia na rozbiórkę w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 1, dodatkowo
zawiera:
1)
inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na których
usunięcie jest wymagane zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa
mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania
terenu, na którym rosną drzewa i krzewy;
2)
plan gospodarki zielenią jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu,
w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew
lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz planowane
nasadzenia zastępcze w rozumieniu art. 83b ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2.
W pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
lub pozwoleniu na rozbiórkę tej inwestycji właściwy wojewoda zezwala w zakresie niezbędnym
do realizacji inwestycji na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach
objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji. Zezwolenie nie jest wymagane
na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie ani opłat z tym związanych.
3.
Wojewoda może w pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych lub pozwoleniu na rozbiórkę tej inwestycji nałożyć obowiązek przesadzenia we
wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na usunięcie lub wykonania
nasadzeń zastępczych w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
Art. 31.
Jeżeli z pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych lub pozwolenia na rozbiórkę tej inwestycji wynika obowiązek dokonania przebudowy
istniejących urządzeń infrastruktury technicznej wojewoda, na wniosek inwestora, może
ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie
zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów
i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz
urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych
lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i
urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to
zgody.
Art. 32.
1.
W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, oznaczonych zgodnie z art. 16 ust.
1 pkt 9, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia
budowy inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, a także prac
związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją,
użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ograniczy, za odszkodowaniem,
sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na
zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń
służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń
łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych
obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych
przewodów i urządzeń. Przepisy art. 124 ust. 4-7 oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Na wniosek inwestora, w ramach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie
z ust. 1, wojewoda ustanawia również:
1)
zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi;
2)
nakaz uzgadniania z ministrem właściwym do spraw informatyzacji lokalizacji obiektów
budowlanych;
3)
zakaz wykonywania nasadzeń lub utrzymania drzew, krzewów lub innej roślinności przekraczających
określoną wysokość.
3.
Na wniosek inwestora ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa
w ust. 1 i 2, może nastąpić na rzecz innego niż inwestor podmiotu, w szczególności
przedsiębiorstwa energetycznego, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
4.
Na wniosek inwestora ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa
w ust. 1 lub 2, może nastąpić na czas określony.
5.
W przypadku gruntów pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej
i gruntów objętych obszarem kolejowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, ograniczenie
sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 lub 2, następuje bez odszkodowania.
6.
Przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem warunków wejścia na teren określonych
w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o ile jest ona wymagana.
7.
Jeżeli nieruchomości, o której mowa w ust. 1-3, nie wykorzystano do realizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wojewoda na wniosek osoby, której
prawa do nieruchomości ograniczono, stwierdza zbędność tej nieruchomości na cele inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
8.
Decyzje w zakresie odszkodowań wydaje wojewoda. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć
wartości obciążanej nieruchomości, a do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z uwzględnieniem art. 25 ust. 10 i 12.
Art. 33.
1.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nieruchomościami objętymi pozwoleniem na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich
uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu zawartym
między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.
2.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nieruchomościami objętymi decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów
oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu
zawartym między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.
3.
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe wystąpienia o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie dojdzie
do jego zawarcia, termin oraz warunki wycinki drzew lub krzewów oraz ich uprzątnięcia
ustala wojewoda w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie jest minister
właściwy do spraw środowiska.
4.
Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów znajdujących się na gruntach będących w
zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe staje się nieodpłatnie własnością
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
5.
Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor, w tym drzew
i krzewów znajdujących się na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe.
6.
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętych decyzjami, o których
mowa w ust. 1 lub 2, innych niż zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Art. 34.
1.
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 32 ust. 1,
w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów
stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, określonych w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
uprawnia inwestora do wystąpienia odpowiednio do właściwego podmiotu wykonującego
prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, właściwego zarządcy drogi, właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego
właściwego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym o zawarcie porozumienia określającego
warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ust.
1.
2.
Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa wysokość opłat za wykonywanie przysługującego
inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ust. 1.
3.
W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania odpowiednio przez właściwy podmiot, o którym mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, właściwego zarządcę drogi, właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej lub inny
właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym wystąpienia, o którym mowa w ust.
1, inwestor jest uprawniony do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji określającej
warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ust.
1.
4.
W decyzji, o której mowa w ust. 3, wojewoda określa również wysokość opłat za wykonywanie
przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 32 ust. 1.
5.
Warunki zawarte w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, albo określone w decyzji,
o której mowa w ust. 3, nie mogą powodować:
1)
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego lub lotniczego;
2)
wstrzymania ruchu kolejowego lub lotniczego;
3)
zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów;
4)
zamknięcia śródlądowych dróg wodnych;
5)
negatywnego wpływu na działanie urządzeń lotniczych.
6.
Stronami postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, są wyłącznie inwestor
oraz odpowiednio właściwy podmiot, o którym mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, właściwy zarządca drogi, właściwy zarządca infrastruktury kolejowej lub inny właściwy
podmiot zarządzający obszarem kolejowym.
7.
Do postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 12 ust. 5
i art. 15 stosuje się odpowiednio.
8.
W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, albo uzyskania decyzji,
o której mowa w ust. 3, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
pokrytych wodami przepisu art. 281 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne nie stosuje się.
Art. 35.
1.
Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku właściwy wojewódzki inspektor nadzoru
budowlanego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
w sprawach dotyczących pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
3.
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest obowiązany przeprowadzić obowiązkową
kontrolę przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. O terminie obowiązkowej
kontroli wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego zawiadamia inwestora w terminie
7 dni od dnia otrzymania wniosku.
4.
Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach
prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Art. 36.
1.
Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wymaga
wydania zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy organ Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.
2.
W sprawach dotyczących wydania zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 i art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne.
3.
Zgoda wodnoprawna w odniesieniu do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych może być udzielona przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
4.
Do uzyskania zgody wodnoprawnej nie jest wymagane dysponowanie przez inwestora tytułem
prawnym do korzystania z nieruchomości, które są usytuowane w zasięgu oddziaływania
zamierzonego korzystania z wód lub są planowane do wykonania urządzeń wodnych, lub
na których będą wykonywane czynności, roboty lub urządzenia wodne.
5.
Stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, oraz siedziby i adresy właścicieli i użytkowników wieczystych ustala się według
ewidencji gruntów i budynków. Przepisy art. 12 ust. 7 i 8, art. 14 ust. 1-4 i art.
16 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.
6.
Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza
10.
7.
W sprawach określonych w ust. 1 w stosunku do:
1)
wnioskodawcy stosuje się odpowiednio przepis art. 14 ust. 1 pkt 1;
2)
właściciela wody stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz
art. 16 ust. 3-9.
Art. 37.
1.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Organ właściwy do wydania decyzji niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o
złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz o wydaniu takiej decyzji.
3.
Termin wydania decyzji wynosi 60 dni od dnia złożenia wniosku. Do tego terminu nie
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności,
w szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z
winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
4.
Organ właściwy do:
1)
wydania decyzji niezwłocznie po jej wydaniu przekazuje jej kopię ministrowi właściwemu
do spraw informatyzacji;
2)
rozpatrzenia odwołania od decyzji niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do
spraw informatyzacji kopię decyzji wydanej w wyniku rozpatrzenia tego odwołania.
Art. 38.
1.
Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia
karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji,
o których mowa w art. 15, art. 29 ust. 1, art. 33 ust. 3, art. 37 ust. 1 lub art.
39 ust. 1, lub zgody, o której mowa w art. 36 ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o
którym mowa w art. 29 ust. 10, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych,
geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia
obiektu, konieczne jest wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor może wystąpić
z wnioskiem do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.
2.
Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren
nieruchomości inwestor jest obowiązany wystąpić do właściciela lub użytkownika wieczystego
nieruchomości o zgodę na wejście na teren tej nieruchomości oraz uzgodnić z nimi przewidywane
sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.
3.
Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren
nieruchomości inwestor jest obowiązany wystąpić o zgodę na wejście na teren nieruchomości
do:
1)
właściwego zarządcy drogi - w przypadku gruntów stanowiących pas drogowy,
2)
właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego
obszarem kolejowym - w przypadku gruntów objętych obszarem kolejowym,
3)
właściwego zarządzającego lotniskiem - w przypadku nieruchomości zajętych pod lotniska
użytku publicznego lub lotnicze urządzenia naziemne zarządzającego lotniskiem użytku
publicznego,
4)
właściwego zarządcy terenów wojskowych - w przypadku gruntów stanowiących tereny zamknięte
niezbędne dla obronności państwa, ustalone przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz ich stref ochronnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5)
Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - w przypadku nieruchomości zajętych
pod urządzenia i obiekty służące do obsługi ruchu lotniczego przez Polską Agencję
Żeglugi Powietrznej
- i uzgodnić z nimi przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości.
4.
W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 albo ust. 3, w terminie 30
dni od dnia otrzymania odpowiednio przez właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości,
właściwego zarządcę drogi, właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej lub inny właściwy
podmiot zarządzający obszarem kolejowym, właściwego zarządcę lotniskiem, właściwego
zarządcę terenów wojskowych lub Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wystąpienia
inwestora o taką zgodę właściwy wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu, o której mowa
w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
5.
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości zawiera:
1)
ogólną charakterystykę planowanej inwestycji;
2)
określenie granic terenu objętego wnioskiem;
3)
oznaczenie nieruchomości, na których teren wejście jest konieczne w celu sporządzenia
karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
lub wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 15, art. 29 ust. 1, art. 33 ust.
3, art. 37 ust. 1 lub art. 39 ust. 1, lub zgody, o której mowa w art. 36 ust. 1, lub
dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 10;
4)
wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez inwestora;
5)
oświadczenie inwestora o braku zgody, o której mowa w ust. 2 albo ust. 3.
6.
Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości określa sposób, zakres i terminy
korzystania z nieruchomości.
7.
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości lub braku w ewidencji gruntów
i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu
właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, o której mowa w ust. 1, przepisów
ust. 2 i ust. 5 pkt 5 nie stosuje się, a właściwy wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez
inwestora.
8.
Sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości uzgodnione na podstawie ust.
2 albo 3 albo określone w decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości nie
mogą powodować:
1)
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego lub lotniczego;
2)
wstrzymania ruchu kolejowego lub lotniczego;
3)
zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów;
4)
zamknięcia śródlądowych dróg wodnych;
5)
negatywnego wpływu na działanie urządzeń lotniczych.
9.
Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
przepisy art. 12, art. 14 ust. 1-4, 7 i 8, art. 15 i art. 16 ust. 3-9 stosuje się
odpowiednio.
10.
Decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wydaje się na czas określony,
nie dłuższy niż 3 lata.
11.
Inwestor po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia
karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o których
mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, lub po przeprowadzeniu prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji,
o których mowa w art. 15, art. 29 ust. 1, art. 33 ust. 3, art. 37 ust. 1 lub art.
39 ust. 1, lub zgody, o której mowa w art. 36 ust. 1, lub dokonania zgłoszenia, o
którym mowa w art. 29 ust. 10, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.
Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, właścicielom
lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje odszkodowanie.
12.
Decyzję w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Obowiązek zapłaty odszkodowania
obciąża inwestora. Inwestor na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z wojewodą
pokrywa koszty poniesione przez wojewodę w związku z postępowaniem w zakresie ustalenia
wysokości odszkodowania.
13.
Odszkodowanie odpowiada wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek poniesionych szkód
zmniejszy się wartość nieruchomości, w odszkodowaniu uwzględnia się kwotę odpowiadającą
temu zmniejszeniu.
Art. 39.
1.
Decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, o której mowa w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jest wydawana na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 6-8, art. 14 ust. 1-4, 7
i 8 oraz art. 16 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.
Art. 40.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna,
staje się organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami
w zakresie oznaczonym w tej decyzji.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych stała się ostateczna,
staje się organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami
należącymi w tym dniu do Skarbu Państwa, znajdującymi się w liniach rozgraniczających
teren inwestycji w zakresie oznaczonym w tej decyzji.
3.
W stosunku do nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się przepisów art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4.
Na wniosek inwestora minister właściwy do spraw informatyzacji może oddać w trybie
bezprzetargowym nieruchomość Skarbu Państwa objętą decyzją o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w użytkowanie wieczyste
na cele związane z inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
Art. 41.
1.
Przyłączenie do sieci służącej do przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii
dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych następuje na zasadach
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Do wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, inwestor lub podmiot realizujący inwestycję towarzyszącą zamiast dokumentów określonych
w art. 7 ust. 8d pkt 1 tej ustawy może dołączyć decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
2.
Do wydania warunków przyłączenia do sieci inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych nie jest wymagane posiadanie przez inwestora lub podmiot realizujący
inwestycję towarzyszącą tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, do których
paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane.
3.
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych
lub energii wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
o wydanie warunków przyłączenia. Przepisów art. 7 ust. 8g pkt 5 oraz ust. 8g5-8g7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne nie stosuje się.
4.
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych
lub energii nie może odmówić wydania warunków przyłączenia do sieci i zawarcia umowy
o przyłączenie do sieci inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym połączonych z nimi instalacji odnawialnego
źródła energii, w przypadku braku istnienia ekonomicznych warunków przyłączenia do
sieci i dostarczania tych paliw lub energii. W takim przypadku przedsiębiorstwo energetyczne
ustala z inwestorem lub podmiotem realizującym inwestycję towarzyszącą opłatę za przyłączenie
do sieci zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
5.
W przypadku gdy opłata za przyłączenie do sieci, o której mowa w ust. 4, nie została
uzgodniona w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie warunków przyłączenia,
wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za przyłączenie do sieci nieruchomości
objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw
gazowych lub energii obowiązane jest przedstawić, na żądanie Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, dane i informacje niezbędne do ustalenia opłaty za przyłączenie.
Art. 42.
1.
Na wniosek inwestora, w ramach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie
z art. 32 ust. 1, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych wojewoda ustanawia również zakaz wznoszenia następujących
obiektów:
1)
lotnisk w odległości mniejszej niż 8 km;
2)
autostrady, drogi ekspresowej, drogi krajowej - w odległości mniejszej niż 0,8 km;
3)
linii kolejowych w odległości mniejszej niż 0,8 km;
4)
rurociągów naftowych (produktowych lub surowcowych) i infrastruktury do ich obsługi
w odległości mniejszej niż 1 km;
5)
rurociągów gazowych (średniego, podwyższonego i wysokiego ciśnienia) i infrastruktury
do ich obsługi w odległości mniejszej niż 1 km;
6)
magistrali sieci ciepłowniczych w odległości mniejszej niż 0,2 km;
7)
stacji paliw, baz paliw, baz przeładunkowych dla paliw w odległości mniejszej niż
1 km;
8)
poligonów, na których wykorzystuje się środki bojowe, w odległości mniejszej niż 5
km;
9)
zakładów o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej w odległości mniejszej
niż 3 km;
10)
zakładów o dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej w odległości mniejszej niż 5
km;
11)
obiektów, w których przetwarza się lub przechowuje materiały i substancje wybuchowe,
łatwopalne, toksyczne, chemiczne, składowisk odpadów niezakwalifikowanych jako zakłady
o zwiększonym lub dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej w odległości mniejszej
niż 1 km;
12)
obiektów narażonych na ataki terrorystyczne, tj. centrów handlowych o powierzchni
powyżej 0,5 ha, parkingów publicznych o powierzchni użytkowej większej niż 0,2 ha,
dworców kolejowych lub autobusowych w odległości mniejszej niż 1 km;
13)
zakładów przemysłowych generujących drgania lub ryzyko zapylenia powietrza w odległości
mniejszej niż 0,5 km;
14)
kopalni w odległości mniejszej niż 5 km;
15)
obiektów jądrowych w odległości mniejszej niż 1,6 km.
2.
Odległości, o których mowa w ust. 1, są liczone w linii prostej pomiędzy najbliższymi
od siebie punktami na granicy działek, na których jest zlokalizowany ośrodek obliczeniowy
i na których ma zostać zlokalizowany dany obiekt.
3.
Wymagania, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą sieci światłowodowych łączących ośrodki
obliczeniowe i linii energetycznych oraz innych obiektów liniowych związanych z inwestycjami
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
4.
Na wniosek inwestora, a w przypadku gdy inwestorem jest minister właściwy do spraw
informatyzacji - działając z urzędu, minister ten może w drodze postanowienia wyrazić
zgodę na zmniejszenie odległości między obiektami budowlanymi lub obszarami ustanowionymi
na podstawie odrębnych przepisów, na których obowiązuje zakaz lub ograniczenie możliwości
budowy, przebudowy, remontu, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji
lub rozbiórki obiektów budowlanych, a inwestycjami w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych. W takim przypadku odrębnych przepisów, o których mowa w zdaniu pierwszym,
nie stosuje się do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
Art. 43.
1.
Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa w art. 15, art. 29
ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 3, art. 36 ust. 1, art. 38
ust. 1 oraz art. 39 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.
Wojewoda jest organem egzekucyjnym prowadzącym egzekucję obowiązków o charakterze
niepieniężnym wynikających z decyzji, o których mowa w art. 15, art. 29 ust. 1, art.
32 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 3, art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz
art. 39 ust. 1.
Art. 44.
1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Przepisu art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.
2.
Do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie stosuje się art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne .
Rozdział 3
Postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne przy realizacji inwestycji
Art. 45.
1.
Decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
2.
Z wyjątkiem ust. 13 odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, wnosi
się w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia,
w którym zawiadomienie o ich wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
3.
Odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, zawiera zarzuty odnoszące
się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz
wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.
4.
Do odwołania od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa w art. 29 ust. 1,
w przypadku gdy odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
oraz odwołania od decyzji, o której mowa w art. 37 ust. 1.
5.
Z wyjątkiem ust. 13 odwołanie od decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje
się w terminie 14 dni, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w art. 15, art. 29 ust.
1 i art. 37 ust. 1, od których odwołanie rozpatruje się w terminie 60 dni.
6.
Do terminów, o których mowa w ust. 5, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach
prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
7.
W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie
można uchylić decyzji, o których mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić
ich nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, nieruchomości lub działki.
8.
W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, o których
mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 159 Kodeksu postępowania administracyjnego.
9.
O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 15, art. 29
ust. 1, art. 35 ust. 1 lub art. 39 ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania
od tych decyzji, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania
oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji, a w odniesieniu do decyzji, o której
mowa w art. 15, także ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa - podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin
załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa
w art. 29 ust. 1 lub art. 35 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia
również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - podając przyczyny zwłoki i wskazując
nowy termin załatwienia sprawy.
10.
O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa
w art. 15, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw
informatyzacji, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
11.
O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o której mowa w art. 37 ust. 1,
organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania, ministra właściwego
do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia
sprawy.
12.
O każdym przypadku nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o której mowa
w art. 37 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania,
ministra właściwego do spraw środowiska oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji,
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
13.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w art. 41 ust. 5, przysługuje do Sądu Okręgowego
w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie toczy się zgodnie
z przepisami części pierwszej księgi pierwszej tytułu VII działu IVc ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego .
Art. 46.
1.
Do zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych stosuje się odpowiednio przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodę na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wyraża wyłącznie inwestor.
2.
Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w zakresie objęcia nieruchomości znajdujących
się na terenie objętym tą inwestycją skutkami, o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6,
art. 32 ust. 1 lub art. 40 ust. 1 i 2, zawiera dane określone w art. 13 ust. 1 pkt
4-15. Do wniosku nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 2 pkt 1-8, 11, 12 i 14-23.
3.
Stronami postępowania o zmianę decyzji, o której mowa w art. 15, w zakresie, o którym
mowa w ust. 2, są wyłącznie inwestor, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości
objętej wnioskiem oraz właściwy zarządca drogi, właściwy zarządca infrastruktury kolejowej
lub inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym.
4.
W przypadku zmiany inwestora wojewoda za zgodą stron jest obowiązany do przeniesienia
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych lub jej części na rzecz nowego inwestora.
5.
Przeniesienie decyzji, o którym mowa w ust. 4, nie wywołuje zmian w zakresie skutków,
o których mowa w art. 17, art. 32 ust. 1 i 2 lub art. 40 ust. 2, zaistniałych przed
dniem przeniesienia.
6.
W przypadku zmiany inwestora wojewoda na wniosek nowego inwestora przenosi na niego
pozwolenie na budowę w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Przepis art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane stosuje się odpowiednio. W decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w razie potrzeby wojewoda orzeka
także przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 17 ust. 9, na nowego inwestora.
7.
Stronami postępowania w sprawie przeniesienia decyzji, o którym mowa w ust. 4 i 6,
są wyłącznie inwestor i podmiot, o którym mowa w ust. 4 i 6.
8.
Na potrzeby niniejszego rozdziału przez inwestora, o którym mowa w art. 2 pkt 2, rozumie
się również podmiot, na który została przeniesiona decyzja, o której mowa w ust. 4
i 6.
Art. 47.
1.
Do skarg na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , z wyłączeniem art. 61 § 3, art. 115-122 i art. 152 tej ustawy, z tym że:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania
skargi;
2)
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia do sądu.
2.
Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje, o których mowa w:
1)
art. 37 ust. 1;
2)
art. 29 ust. 1, w ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
3.
Do skarg na decyzje, o których mowa w art. 29 ust. 1, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.
4.
Do skarg na decyzje, o których mowa w art. 37 ust. 1, nie stosuje się terminów, o
których mowa w art. 86f ust. 2-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
5.
Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji wynosi 2
miesiące od dnia jej wniesienia.
Art. 48.
1.
W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia
rozpoczęcia budowy nie uchyla tej decyzji, lecz może stwierdzić jedynie, że decyzja
narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.
W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia
rozpoczęcia budowy nie uchyla tej decyzji, lecz może stwierdzić jedynie, że decyzja
narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 49.
1.
Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności
tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się
ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
2.
Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności
tej decyzji został złożony po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się
ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
3.
Przepisów art. 48 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu na
budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych z:
1)
decyzją, o której mowa w art. 37 ust. 1, lub
2)
postanowieniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
4.
W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w
zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych albo stwierdzenia, że decyzja ta została
wydana z naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może
nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego.
5.
Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych w trybie wznowienia postępowania, jeżeli wniosek o wznowienie
postępowania został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się
ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę.
6.
Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
Rozdział 4
Inwestycje towarzyszące
Art. 50.
Inwestycjami towarzyszącymi w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych są inwestycje
związane z funkcjonowaniem Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, obejmujące:
1)
dojścia i drogi dojazdowe do obiektów kubaturowych Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych;
2)
magazyny energii i ich przyłącza zaspokajające potrzeby obiektów Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych;
3)
odnawialne źródła energii, inwestycje wykorzystujące wodór lub inwestycje obejmujące
źródła wytwarzające energię w kogeneracji wraz z przyłączami;
4)
przyłącza wodno-kanalizacyjne;
5)
przyłącza teletechniczne;
6)
przyłącza energetyczne;
7)
zbiorniki paliwa oraz magazyny służące bezzbiornikowemu magazynowaniu paliw;
8)
sieci i węzły ciepłownicze oraz obiekty chłodnicze;
9)
zbiorniki na wodę, w tym zbiorniki przeciwpożarowe;
10)
obiekty zaplecza organizacyjnego lub technicznego dla Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych.
Art. 51.
Do inwestycji towarzyszących stosuje się odpowiednio przepisy art. 2 oraz rozdziałów
2 i 3.
Rozdział 5
Przepisy zmieniające, epizodyczne, przejściowe i końcowe
Art. 52.
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko wprowadza się następujące zmiany:
1)
po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„
Art. 7a.
1.
Przepisy ustawy dotyczące strategicznej inwestycji w sektorze naftowym realizowanej
na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym , zwanej dalej „strategiczną inwestycją w sektorze naftowym”, stosuje się również
odpowiednio do inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych .
2.
Przepisy ustawy dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym stosuje się również odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.
3.
Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się również
w przypadku zmiany decyzji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji
w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, o ile zmiana ta nie powoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
”
;
2)
w art. 64 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy „realizowanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 i 1846),
zwanej dalej „strategiczną inwestycją w sektorze naftowym” „.
Art. 53.
1.
Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielać przedsiębiorcom pomocy publicznej
na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na
gospodarkę o zerowej emisji netto, zwanej dalej „wsparciem na projekty niskoemisyjne”.
2.
Projektem inwestycyjnym o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej
emisji netto jest inwestycja polegająca na:
1)
produkcji:
a)
urządzeń takich jak: baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery
oraz urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS),
b)
kluczowych komponentów przeznaczonych do bezpośredniego użytku jako materiał do produkcji
urządzeń, o których mowa w lit. a, i używanych w tym celu;
2)
produkcji lub odzysku pokrewnych surowców krytycznych niezbędnych do produkcji urządzeń
i kluczowych komponentów, o których mowa w pkt 1.
3.
Pomoc jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy złożony ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki, który zawiera informacje:
1)
o przedsiębiorcy;
2)
dotyczące inwestycji mającej otrzymać wsparcie;
3)
dotyczące finansowania inwestycji;
4)
dotyczące konieczności pomocy i oczekiwanego wpływu.
4.
Wsparcie na projekty niskoemisyjne jest udzielane w formie dotacji, do której stosuje
się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .
5.
Pomoc może być udzielana do dnia 31 grudnia 2025 r.
6.
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i tryb udzielania wsparcia na projekty niskoemisyjne, uwzględniając konieczność
efektywnego i skutecznego wykorzystania tego wsparcia oraz zapewniania przejrzystości
jego udzielania.
Art. 54.
1.
Do postępowań zakupowych w sprawach dotyczących inwestycji w zakresie Krajowego Centrum
Przetwarzania Danych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy,
stosuje się przepisy dotychczasowe lub na wniosek inwestora skierowany do wykonawców
przepisy ustawy.
2.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może
zażądać zwrotu wadium i odstąpić od udziału w postępowaniu. Po tym terminie postępowanie
toczy się na zasadach określonych przez inwestora zgodnie z ustawą.
Art. 55.
Do postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 56.
1.
Decyzje wydane w związku z inwestycją w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc.
2.
W przypadku gdy lokalizacja inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych przewidziana jest w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestor w każdym czasie
może wystąpić o wydanie:
1)
decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie;
2)
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych w trybie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem że w takim przypadku do wniosku,
o którym mowa w art. 13 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 2 pkt 1-8,
11, 12 i 14-23;
3)
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie w zakresie skutków,
o których mowa w art. 17 ust. 5 i 6 lub art. 32 ust. 1, z zastrzeżeniem że w takim
przypadku:
a)
wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, zawiera wymagania określone w art. 13 ust.
1 pkt 4-11,
b)
przepisów art. 13 ust. 2 pkt 1-8, 11, 12 i 14-23 nie stosuje się.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, jeżeli wobec gruntów stanowiących
pas drogowy, objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1, została inwestorowi
wydana decyzja o lokalizacji lub przebudowie zjazdu lub decyzja o lokalizacji w pasie
drogowym urządzeń obcych, przepisów art. 13 ust. 1 pkt 15, ust. 2 pkt 10 oraz ust.
3 i 4 nie stosuje się w zakresie objętym tą decyzją. Decyzję tę dołącza się do wniosku,
o którym mowa w art. 13 ust. 1.
4.
Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego
Centrum Przetwarzania Danych, wydana na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13
ust. 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, stała się ostateczna, wydane
inwestorowi decyzje o lokalizacji lub przebudowie zjazdu, decyzje o lokalizacji w
pasie drogowym urządzeń obcych, o których mowa w ust. 3, wygasają w zakresie, w jakim
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania
Danych wydana na podstawie tego wniosku obejmuje skutek, o którym mowa w art. 32 ust.
1, wobec gruntów stanowiących pas drogowy.
Art. 57.
1.
Ustawa traci moc z dniem 31 grudnia 2050 r.
2.
Przepis art. 53 traci moc z dniem 1 stycznia 2026 r.
Art. 58.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r.
poz. 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r.
poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459, z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830,
974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140, 2180, 2339, 2436, 2600 i 2687
oraz z 2023 r. poz. 289, 326, 403, 535, 556, 614, 739, 803, 852 i 1429.