Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 30 sierpnia 2019 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego
Spis treści
- Treść obwieszczenia
- Załącznik - Tekst jednolity ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego
- Rozdział 1 - Przepisy ogólne
- Rozdział 2 - Mieszkaniowy rachunek powierniczy
- Rozdział 3 - Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego
- Rozdział 4 - Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa
- Rozdział 5 - Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej
- Rozdział 6 - Umowa deweloperska
- Rozdział 7 - Odstąpienie od umowy deweloperskiej
- Rozdział 8 - Przepisy karne
- Rozdział 9 - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy
- Załącznik nr 1 - Prospekt informacyjny (wzór)
Treść obwieszczenia
1.
Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego , z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń
dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 29 sierpnia 2019 r.
2.
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje
art. 54 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym , który stanowi:
„
Art. 54.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:
1)
art. 1, art. 18 i art. 35, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2)
art. 4, art. 6, art. 17, art. 19 i art. 44, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca
2019 r.;
3)
art. 7 pkt 1 i art. 8 pkt 1 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
”
.
Załącznik - Tekst jednolity ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się
do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego
lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej
domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności
domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Art. 2.
1.
Ustawa określa:
1)
środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;
2)
zasady i tryb zawierania umów deweloperskich;
3)
obowiązki przedkontraktowe dewelopera;
4)
treść umowy deweloperskiej;
5)
prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej;
6)
zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.
2.
Przepisy niniejszej ustawy stosuje się również do umowy, na podstawie której deweloper
zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej (umowa przedwstępna).
Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
deweloper - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny , który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej
zobowiązuje się do ustanowienia prawa, o którym mowa w art. 1, i przeniesienia tego
prawa na nabywcę;
2)
lokal mieszkalny - samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali , z wyłączeniem lokali o innym przeznaczeniu;
3)
dom jednorodzinny - dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego
lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych;
4)
nabywca - osobę fizyczną, która na podstawie umowy deweloperskiej uprawniona jest
do przeniesienia na nią prawa, o którym mowa w art. 1, oraz zobowiązuje się do spełnienia
świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;
5)
umowa deweloperska - umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia
lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa,
o którym mowa w art. 1, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego
na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;
6)
przedsięwzięcie deweloperskie - proces, w wyniku realizacji którego na rzecz nabywcy
ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o którym mowa w art. 1, obejmujący budowę
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu
budowlanego do użytkowania, a w szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której
realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do
projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwoleń
administracyjnych określonych odrębnymi przepisami; częścią przedsięwzięcia deweloperskiego
może być zadanie inwestycyjne dotyczące jednego lub większej liczby budynków, jeżeli
budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane
do użytku w tym samym czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną;
7)
otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - należący do dewelopera rachunek powierniczy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone
w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie
z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie;
8)
zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy - należący do dewelopera rachunek powierniczy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone
w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo,
po przeniesieniu na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1;
9)
trwały nośnik informacji - materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez
czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub
przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub
pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone
lub przekazane;
10)
rozpoczęcie sprzedaży - podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia
procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach określonego
przedsięwzięcia deweloperskiego.
Art. 4.
Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z następujących środków ochrony:
1)
zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
2)
otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową;
3)
otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową;
4)
otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
Rozdział 2
Mieszkaniowy rachunek powierniczy
Art. 5.
1.
Dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zawiera umowę o prowadzenie otwartego
albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanego dalej „mieszkaniowym
rachunkiem powierniczym”.
2.
Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie
dla każdego nabywcy.
3.
Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy na żądanie nabywcy informuje nabywcę
o dokonanych wpłatach i wypłatach.
4.
Prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie bankowi i
tylko z ważnych powodów.
Art. 6.
1.
W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego deweloper niezwłocznie
zakłada nowy rachunek powierniczy w innym banku, nie później niż w ciągu 60 dni od
dnia wypowiedzenia tej umowy.
2.
Środki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku powierniczym są przekazywane
przez bank, w którym dotychczas prowadzono taki rachunek, na rachunek powierniczy
otwarty przez dewelopera w innym banku.
3.
W przypadku niezłożenia przez dewelopera dyspozycji przelewu środków, o których mowa
w ust. 2, na mieszkaniowy rachunek powierniczy w innym banku, w terminie 60 dni od
dnia wypowiedzenia tej umowy, bank zwraca środki znajdujące się na rachunku nabywcom.
4.
W czasie obowiązywania umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1, oraz w okresie, o którym
mowa w ust. 3, umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego nie może
ulec zmianie bez zgody nabywcy, z wyjątkiem oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych
na rachunku, z tym że sposób ustalania wysokości oprocentowania określony jest w tej
umowie.
Art. 7.
(uchylony)
Art. 8.
Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku
powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego
prowadzony jest ten rachunek. Do kontroli wykonania obowiązków przepis art. 12 stosuje
się odpowiednio.
Art. 9.
Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają
dewelopera.
Rozdział 3
Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego
Art. 10.
Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy
rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na
nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń
osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca.
Art. 11.
Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym
po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.
Art. 12.
1.
Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego
określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty
z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie
wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez
bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
2.
W zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, bank uzyskuje prawo wglądu do rachunków
bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji.
3.
Koszty kontroli, o której mowa w ust. 1, ponosi deweloper.
Art. 13.
W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej zgodnie z art. 29 przez jedną ze stron,
bank wypłaca nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym
niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej.
Art. 14.
1.
W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, innego niż na podstawie art. 29, strony
przedstawią zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych
przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym.
2.
Bank wypłaca środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej
wysokości niezwłocznie po otrzymaniu oświadczeń, o których mowa w ust. 1.
Rozdział 4
Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa
Art. 15.
1.
Deweloper zapewni nabywcy gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, na mocy
której bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy - na jego żądanie - środki w wysokości
wpłaconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku:
1)
ogłoszenia upadłości dewelopera, albo
2)
odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt
6.
2.
W przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29
ust. 1 pkt 6 wysokość wypłaty, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę środków
wypłaconych nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego.
2a.
W przypadku, o którym mowa w art. 425m ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe , wysokość wypłaty, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę środków w części
dotyczącej nabywcy przekazanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy przedsiębiorcy
nabywającego nieruchomość na podstawie art. 425l ust. 1 tej ustawy.
3.
Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa wygasa w dniu podpisania aktu notarialnego
umowy przenoszącej na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obciążeń,
praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca.
Art. 16.
1.
W przypadku stosowania zabezpieczenia roszczeń nabywcy, o których mowa w art. 15,
z chwilą wypłaty środków z tytułu udzielonej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej,
roszczenia przysługujące nabywcy przeciwko bankowi prowadzącemu rachunek powierniczy
przechodzą na gwaranta.
2.
Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa nie obejmują odsetek od wpłaconych środków
oraz utraconych korzyści.
Rozdział 5
Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej
Art. 17.
1.
Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny
dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego.
2.
W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego
prospekt informacyjny sporządza się dla zadania inwestycyjnego.
Art. 18.
1.
Deweloper jest obowiązany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej
doręczyć jej prospekt informacyjny wraz z załącznikami.
2.
Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym
nośniku informacji.
3.
W przypadku doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami wyłącznie na trwałym
nośniku informacji innym niż papier, deweloper przekazujący prospekt informacyjny
wraz z załącznikami jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy
deweloperskiej, do udostępnienia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami w postaci
papierowej w lokalu przedsiębiorstwa.
Art. 19.
1.
W przypadku zmiany informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub w załączniku
informację o zmianie doręcza się w formie, w jakiej został doręczony prospekt informacyjny
wraz z załącznikami, w postaci:
1)
aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany załącznika, w którym określone są aktualne
informacje, albo
2)
nowego prospektu informacyjnego lub nowego załącznika, w którym zmiana wskazana jest
w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie, w szczególności poprzez zamieszczenie
stosownych przypisów.
2.
Za wyraźną uprzednią zgodą osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej informacja
o zmianie prospektu informacyjnego lub załącznika może zostać doręczona w formie innej
niż ta, o której mowa w ust. 1.
3.
Deweloper jest obowiązany doręczyć informacje, o których mowa w ust. 1, w czasie umożliwiającym
zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej.
Art. 20.
1.
Deweloper jest obowiązany przekazać nabywcy szczegółowe informacje dotyczące swojej
sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego,
oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie
określonym w prospekcie informacyjnym, którego wzór określa załącznik do ustawy.
2.
Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej.
Art. 21.
Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia
możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:
1)
aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
2)
kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3)
kopią pozwolenia na budowę;
4)
sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji
inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej;
5)
projektem architektoniczno-budowlanym.
Rozdział 6
Umowa deweloperska
Art. 22.
1.
Umowa deweloperska zawiera w szczególności:
1)
określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;
2)
cenę nabycia prawa, o którym mowa w art. 1;
3)
informację o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie
obejmującą informację o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności
oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach
hipotecznych i służebnościach;
4)
określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem
umowy deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący
przedmiotem tej umowy;
5)
określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
6)
określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych,
do których wykonania zobowiązuje się deweloper;
7)
termin przeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1;
8)
wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz
dewelopera;
9)
informacje dotyczące:
a)
mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczególności numer rachunku, zasady dysponowania
środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz informację o kosztach prowadzenia
rachunku,
b)
gwarancji bankowej, a w szczególności nazwę banku, gwarantowaną kwotę oraz termin
obowiązywania gwarancji albo
c)
gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczególności nazwę ubezpieczyciela, gwarantowaną
kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji;
10)
numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał oraz informację
czy jest ostateczne lub czy jest zaskarżone;
11)
termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
12)
określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, o których mowa w art. 29,
a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę w razie skorzystania
z tego prawa;
13)
określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej;
14)
wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
15)
oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu
się przez nabywcę z ich treścią, w tym poinformowaniu nabywcy przez dewelopera o możliwości
zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 21;
16)
termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
17)
informację o zgodzie banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe
wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej
ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo informację o braku takiej
zgody albo informację o zgodzie banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką
na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym
lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego
stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości
wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie
istnieje, albo informację o braku takiej zgody;
18)
zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego
i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z
lokalu na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem
jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu
jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części
własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości
służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
2.
W przypadku zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego lub załączniku
w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem
umowy deweloperskiej, w treści umowy deweloperskiej postanowienia wynikające z tych
zmian podkreśla się wyraźnie w sposób jednoznaczny i widoczny.
3.
Zmiany w treści umowy deweloperskiej, o których mowa w ust. 2, wiążą nabywcę tylko
wtedy, gdy wyraził zgodę na włączenie ich do treści umowy.
Art. 23.
1.
Umowa deweloperska stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej roszczeń, o których
mowa w ust. 2.
2.
W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której ma zostać przeprowadzone
lub jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, ujawnia się roszczenie nabywcy
o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności
tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienia
na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość
lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości, wraz z prawem do wyłącznego
korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
3.
Do wpisu roszczenia, o którym mowa w ust. 2, przepisu art. 19 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece nie stosuje się.
Art. 24.
1.
Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego określa co najmniej:
1)
etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego;
2)
procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach
przedsięwzięcia deweloperskiego.
2.
Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego zawiera co najmniej cztery etapy realizacji.
Koszt każdego z etapów nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% ogólnej kwoty
kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, wynikającej z harmonogramu.
Art. 25.
Wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera, nie może przewyższać kar umownych
zastrzeżonych na rzecz nabywcy.
Art. 26.
1.
Umowę deweloperską zawiera się w formie aktu notarialnego.
2.
Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem
umowy deweloperskiej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych
przy zawarciu umowy deweloperskiej, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym
obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę.
Art. 27.
1.
Przeniesienie na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, poprzedzone jest odbiorem
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez nabywcę, który następuje po zawiadomieniu
o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony
właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2.
Odbiór, o którym mowa w ust. 1, dokonywany jest w obecności nabywcy.
3.
Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, do którego nabywca może
zgłosić wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
4.
Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć
nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej
przyczynach.
5.
Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć
uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jeżeli deweloper, mimo zachowania
należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni,
inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.
6.
W zakresie nieuregulowanym w przepisach ust. 1-5 do odpowiedzialności dewelopera za
wady fizyczne i prawne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o rękojmi.
Art. 28.
Postanowienia umowy deweloperskiej mniej korzystne dla nabywców aniżeli przepisy ustawy
są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy ustawy.
Rozdział 7
Odstąpienie od umowy deweloperskiej
Art. 29.
1.
Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej:
1)
jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22;
2)
jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi
w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa
w art. 22 ust. 2;
3)
jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 prospektu informacyjnego
wraz z załącznikami;
4)
jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie
których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w
dniu podpisania umowy deweloperskiej;
5)
jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie
zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik
do ustawy;
6)
w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1, w terminie
określonym w umowie deweloperskiej.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy
deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia
od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie
prawa, o którym mowa w art. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu
będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu
kary umownej za okres opóźnienia.
4.
Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez
nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej,
mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30
dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia
pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.
5.
Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się nabywcy
do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego
przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, pomimo dwukrotnego doręczenia
wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się
nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej.
Art. 30.
1.
W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 29,
nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że nabywcy wolno odstąpić od umowy deweloperskiej
za zapłatą oznaczonej sumy.
2.
W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 29,
umowa uważana jest za niezawartą, a nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych
z odstąpieniem od umowy.
Art. 31.
1.
Oświadczenie woli nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli
zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone
w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony
wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej.
2.
W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera na podstawie art.
29 ust. 4 i 5, nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o
przeniesienie własności nieruchomości.
Rozdział 8
Przepisy karne
Art. 32.
1.
Kto, będąc deweloperem, pracownikiem dewelopera lub inną osobą obowiązaną w ramach
umowy z deweloperem do sporządzenia prospektu informacyjnego, wbrew postanowieniom
art. 17 ust. 1, nie sporządza tego prospektu,
podlega karze grzywny.
2.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia .
Art. 33.
Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym podaje
nieprawdziwe lub zataja prawdziwe informacje,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 34.
Kto, wbrew przepisom ustawy wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na zamkniętym
mieszkaniowym rachunku powierniczym lub otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy
Art. 35.
(pominięty)
Art. 36.
(pominięty)
Art. 37.
Przepis art. 4 ustawy stosuje się do przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do
których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy.
Art. 38.
W przypadku przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do których rozpoczęcie sprzedaży
nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy, deweloper w prospekcie informacyjnym
zamieszcza w sposób widoczny dla nabywcy informację o braku stosowania środków ochrony,
o których mowa w art. 4.
Art. 39.
Jeżeli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony przed dniem
wejścia w życie ustawy, pomiaru powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego
i wielorodzinnego dokonuje się na zasadach dotychczasowych.
Art. 40.
Rada Ministrów dokona przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i przedłoży Sejmowi
informację o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian, w terminie 2 lat
od dnia jej wejścia w życie.
Art. 41.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia2)Ustawa została ogłoszona w dniu 28 października 2011 r..
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.
poz. 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875, 1074, 1358, 1495, 1501, 1520 i
1622.
2)
Ustawa została ogłoszona w dniu 28 października 2011 r.
Załącznik nr 1 - Prospekt informacyjny (wzór)3)Ze zmianą wprowadzoną przez art. 30 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
3)
Ze zmianą wprowadzoną przez art. 30 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
(Dz. U. poz. 2244), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.