Orzecznictwo

Sygn. akt III Ca 106/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Roman Troll Protokolant Beata Michalak po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa W. M. przeciwko G. T. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 2 września 2016 r., sygn. akt II C 2298/15 1. oddala apelację; 2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym. SSO Roman Troll Sygn. akt III Ca 106/17 UZASADNIENIE Powód W. M. złożył pozew przeciwko G. T. (T.) o upoważnienie do wykonania na koszt pozwanego czynności polegającej na wymi

Sygn. akt X Ga 469/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Lesław Zieliński Sędzia SO Iwona Wańczura (spr.) Sędzia SO Grażyna Urban Protokolant Grzegorz Kaczmarczyk po rozpoznaniu 24 marca 2017 r. w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa G. S. przeciwko (...) T. (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z 13 stycznia 2016 r. sygn. akt VII GC 1959/15 1) oddala apelację; 2) zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem kosztów w postępowaniu odwoławczym. SSO Iwona Wańczura SSO Lesław Zieliński SSO Grażyna Urban Sygn. akt X Ga 469/16 UZASADNIENIE G. S. wniosła o za

Sygn. akt I ACa 881/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Magdalena Pankowiec (spr.) Sędziowie : SA Bogusław Dobrowolski SA Bogusław Suter Protokolant : Sylwia Radek-Łuksza po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) w O. przeciwko M. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 marca 2016 r. sygn. akt V GC 23/15 I. oddala apelację; II. zasądza od pozwanej na rzecz powódki 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą. (...) UZASADNIENIE Powód – (...)w O. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanej M. K. kwoty 271.393,85 złotych, tytułem części kary umownej za zwłokę w u

Sygnatura akt: XI GC 910/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki Protokolant: Maciej Żuchowski po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2017 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka jawna K. G. A. B. w Ł. przeciwko (...) E. o zapłatę 1. oddala powództwo; 2. zwraca powodowi (...) spółka jawna K. G. A. B. w Ł. od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 367 (trzysta sześćdziesiąt siedem) złotych i 55 (pięćdziesiąt pięć) groszy tytułem nadpłaconej zaliczki; 3. zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygnatura akt XI GC 910/16

Sygn. akt I ACa 836/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Dariusz Małkiński Sędziowie : SSA Jadwiga Chojnowska (spr.) SSA Magdalena Pankowiec Protokolant : Urszula Westfal po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2017 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko (...) w W. o pozbawianie wykonalności tytułu wykonawczego na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. sygn. akt V GC 168/15 I. oddala apelację; II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 5.400 (pięć tysięcy czterysta) zł tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej. (...) UZASADNIENIE (...) S.A. w W. w pozwie skierowanym przeciwko(...) w W. wniósł o pozbawien

Sygn. akt I ACa 412/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Małgorzata Gawinek (spr.) Sędziowie: SA Tomasz Żelazowski SO del. Agnieszka Bednarek - Moraś Protokolant: sekr.sądowy Emilia Startek po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 roku na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 8 lipca 2015 roku, sygn. akt VIII GC 307/12 I. oddala apelację, II. zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Agnieszka

Sygn. akt III Ca 1198/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Henryk Brzyżkiewicz Sędzia SO Roman Troll (spr.) Sędzia SR (del.) Maryla Majewska - Lewandowska Protokolant Aldona Kocięcka po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 r. w Gliwicach na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w H. o zobowiązanie na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 20 stycznia 2016 r., sygn. akt I C 2355/15 1. oddala apelację; 2. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. SSR (del.) Maryla Majewska - Lewandowska SSO He

Sygn. akt V GC 353/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Łopalewski Protokolant: st. prot. sąd. Elżbieta Fałowska po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017 roku w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy K. przeciwko(...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz strony powodowej Gminy K. kwotę 47.477,85 zł (czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty; II. zasądza od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz strony powodowej Gminy K. kwotę 2.374,00

Sygn. akt X GC 35/16 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 30 października 2015 roku do Sądu Okręgowego w Płocku – I Wydziału Cywilnego, powód K. Ł. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w miejscowości P., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o zasądzenie od pozwanej Gminy M. P. na swoją rzecz kwoty 93.107,31 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 września 2015 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że łączyła go z pozwaną umowa o roboty budowlane nr 36/WIR- (...) zawarta w dniu 24 marca 2015 roku, na mocy której K. Ł. (2) przyjął do wykonania roboty budowlane w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: (...) Ośrodka Sportowego (...). Na podstawi

Sygn. akt V GC 127/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR del. Maciej Rzewuski Protokolant: stażysta Arkadiusz Kozioł po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w B. przeciwko Gminie M. przy udziale interwenienta ubocznego P. (...)” Sp. z o.o. w O. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powódki (...) Sp. z o.o. w B. na rzecz pozwanej Gminy M. kwotę 7.200,00 (siedem tysięcy dwieście 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, III. zasądza od powódki (...) Sp. z o.o. w B. na rzecz interwenienta ubocznego P. (...) Sp. z o.o. w O. kwotę 4.470,14 (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt 14/100) złotych tytułem zwrotu kosztów

Sygn. akt XXIII Ga 1840/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Łazarska (spr.) Sędziowie: SO Tomasz Szczurowski SO Bernard Litwiniec Protokolant: Prot. sąd. Rafał Artymiuk po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w W. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 12 maja 2016 r., sygn. akt IX GC 2715/15 I. zmienia zaskarżony wyrok w całości i w pkt 1 zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki akcyjnej w W. 69.495,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złoty