Orzecznictwo

Sygn. akt I ACa 348/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Wiesława Kaźmierska Sędziowie: SA Artur Kowalewski (spr.) SA Agnieszka Bednarek-Moraś Protokolant: st.sekr.sądowy Magdalena Stachera po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 roku na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa S. J. przeciwko Bankowi (...) w G. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 roku, sygn. akt VIII GC 259/15 I. oddala apelację, II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.050 (cztery tysiące pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Agnieszka Bednarek-Moraś Wiesława Kaźmierska Artur Ko

Sygn. akt VIII GC 259/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 26 maja 2015 r. powód S. J. wniósł o zasądzenie od powoda Banku (...) w G. kwoty 106 444,03 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 19 sierpnia 2014 r. oraz kosztami procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód podał, że łączyła go z pozwanym umowa o roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek usługowo – biurowy wraz z instalacjami. W toku realizacji strony podpisały pięć aneksów na podstawie, których zmieniono termin realizacji umowy i rozszerzono zakres robót. Strony prowadziły rozmowy w sprawie zawarcia kolejnego aneksu z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i zmiany terminu realizacji prac z przyczyn leżących po stronie pozwanej jednak ostatecznie anek

Sygn. akt VIII GC 259/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska - Grzelczak Protokolant: stażysta Marta Serwatka po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa S. J. przeciwko Bankowi (...) w G. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego Banku (...) w G. na rzecz powoda S. J. kwotę 105 105 zł ( sto pięć tysięcy sto pięć złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 19 sierpnia 2014 roku (określonymi jako odsetki za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku); 2. oddala powództwo w pozostałym zakresie; 3. ustala, że powód wygrał niniejszy proces w 99% a pozwany w 1% i stosownie do wyniku tego procesu szczegółowe rozliczni